Тендер Поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ "Аджалик-Августівка-1, 2" (ДБН А.2.2-3:2014) (інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за ДК 021:2015) , закупівля від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРТРАНСНАФТА, номер UA-2025-08-01-005854-a в системі Prozorro

Закупівля Поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ "Аджалик-Августівка-1, 2" (ДБН А.2.2-3:2014) (інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за ДК 021:2015) від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА".

Тип закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Тендер	UA-2025-08-01-005854-a
Id Tender	d95fa2365e4141c8a2df1e6448d074a5
План	UA-P-2024-12-30-011688-a
Статус	Кваліфікація переможця
Дата публікації оголошення	01.08.2025 14:26
Остання зміна	19.08.2025 13:58
Перевірити КЕП

Очікувана вартість:

37 704 568 грн. (З ПДВ)

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

188 522.84 грн. (0,5 %)

Вартість подання пропозиції:

4 080 грн.

Подання пропозицій ( Завершено )

з 01.08.2025 14:25 до 18.08.2025 14:00

Завершено

Період уточнень

з 01.08.2025 14:25

до 15.08.2025 00:00

Завершено

Період оскарження

з 01.08.2025 14:25

до 15.08.2025 00:00

Поточний період

Період кваліфікації

з 19.08.2025 13:58

Період уточнень

з 01.08.2025 14:25 до 15.08.2025 00:00

Період оскарження

з 01.08.2025 14:25 до 15.08.2025 00:00

Період кваліфікації

з 19.08.2025 13:58

Основні параметри
Лоти
Критерії
Контакти
Кваліфікація

Основні параметри

Назва предмета закупівлі

Поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ "Аджалик-Августівка-1, 2" (ДБН А.2.2-3:2014) (інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за ДК 021:2015)

Примітки

Мова тендерної пропозиції - українська.

Вид предмету закупівлі

послуги

Лоти

Лот № 1 Статус - активний лот закупівлі

37 704 568 грн.

Назва предмета закупівлі

Очікувана вартість

37 704 568 грн.

Розмір мінімального кроку пониження ціни

188522,84

0,5 %

Гарантійне забезпечення тендерної пропозиції

Наявне

Розмір гарантійного забезпечення тендерної пропозиції

377 045

Аукціон

Cтарт аукціону

19.08.2025 13:35

Закінчення аукціону

19.08.2025 13:58

Посилання на аукціон

https://auctions.prozorro.gov.ua/tenders/d95fa2365e4141c8a2df1e6448d074a5_419eb91d417646288161c0508dbca51e

Позиція

Опис предмета закупівлі

поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ "Аджалик-Августівка-1, 2

Код ДК 021:2015

45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи

Кількість

Одиниця виміру

послуга

Адреса постачання

Україна, Відповідно до документації

Дата постачання по

30.06.2027 00:00

Умови оплати

Інша подія

Тип оплати: Аванс

Період: 10 календарні днів

Розмір оплати: 50,0 %

Опис:

Замовник сплачує Підряднику аванс на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання у розмірі до 50% (п’ятдесят) відсотків включно договірної ціни проти надання банківської гарантії повернення авансового платежу, протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати надання Підрядником зазначеної банківської гарантії, на підставі отриманого належним чином оформленого рахунку (рахунку-фактури) Підрядника. Платежі за обсяги виконаних робіт здійснюються Замовником шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати на підставі отриманого рахунку (ів) (рахунку(ів)-фактури). Детальні умови оплати та розрахунків, передбачено проектом договору у Додатку 3 до цієї тендерної документації.

Порядковий номер: 1

Інша подія

Тип оплати: Пiсляоплата

Період: 30 календарні днів

Розмір оплати: 50,0 %

Опис:

Порядковий номер: 2

Критерії лоту

Критерії за ст.16
Критерії забезпечення

1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Лот

Посилання на законодавство

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Повний опис умов та розміру надання забезпечення

Для підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій Учасник надає документи відповідно до Таблиці 1 Додатку 6.1 до тендерної документації

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують кваліфікацію

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Лот

Посилання на законодавство

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Повний опис умов та розміру надання забезпечення

Для підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Учасник надає документи відповідно до Таблиці 1 Додатку 6.1 до тендерної документації

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують кваліфікацію

3. Наявність досвіду виконання аналогічного договору

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Лот

Посилання на законодавство

Закон України 'Про публічні закупівлі' від 2024-10-23 Стаття 16.2.3 Номер 922-VIII

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) за предметом закупівлі договору (-ів)

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Повний опис умов та розміру надання забезпечення

Для підтвердження досвіду виконання аналогічного (-их) за предметом закупівлі договору (-ів) Учасник надає документи відповідно до Таблиці 1 Додатку 6.1 до тендерної документації

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують кваліфікацію

1. Забезпечення тендерних пропозицій

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Лот

Посилання на законодавство

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі у % від очікуваної вартості закупівлі

Тип даних

Дробове число

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Повний опис умов та розміру надання забезпечення

Учасник надає забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії відповідно до вимог п.3.2. Розділу 3 тендерної документації та Додатку 12 (для банків-резидентів України ), Додатку 13 (для іноземних банків) до тендерної документації.

Значення, яке очікується

1,0

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

2. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Має надати підтвердження по критерію Переможець

Чого стосується критерій Лот

Посилання на законодавство

Група вимог

При наданні забезпечення у формі банківської гарантії підтверджується, що

Вимога

Сума забезпечення виконання Договору про закупівлю становить % від ціни цього Договору про закупівлю

Тип даних

Дробове число

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Значення, яке очікується

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Учасник-переможець надає забезпечення виконання договору про закупівлю у розмірі 1 % (один відсоток) від суми договору відповідно до вимог п.6.6 Розділу 6 тендерної документації та Додатку 14 ( для банків-резидентів України), Додатку 15 (для іноземних банків) до тендерної документації.

Тип

Документ

Забезпечення виконання договору

Вимога

Строк дії гарантії перевищує строк дії Договору про закупівлю на

Тип даних

Ціле число

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Значення, яке очікується

Реєстр пропозицій

Учасник:

ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД"

Пропозиція:

35 556 000 грн.

Відповіді на критерії

Кількість документів 18
#	Назва документу	Тип	Дата завантаження
1	Документи, що підтверджують кваліфікацію.zip	Документи, що підтверджують кваліфікацію	16.08.2025 18:55
2	Документи, що підтверджують кваліфікацію.zip.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	16.08.2025 18:55
3	Тендерна пропозиція (Додаток 5).pdf	Технічні специфікації	16.08.2025 18:55
4	Тендерна пропозиція (Додаток 5).pdf.p7s	Технічні специфікації	16.08.2025 18:55
5	Електронна пропозиція	Файл підпису підтвердження пропозиції	16.08.2025 18:56
6	Електронна пропозиція Фінансові	Файл підпису підтвердження пропозиції	16.08.2025 18:56
7	Документи, що підтверджують відповідність.zip Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
8	Документи, що підтверджують відповідність.zip.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
9	Банківська гарантія.zip Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
10	Банківська гарантія.zip.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
11	Довідка аналогічні договори_.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
12	Довідка аналогічні договори_.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
13	Довідка працівники_.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
14	Довідка працівники_.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
15	Довідка про наявність МТБ.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
16	Довідка про наявність МТБ.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
17	Документи, що підтверджують кваліфікацію.zip Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55
18	Документи, що підтверджують кваліфікацію.zip.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	16.08.2025 18:55

Учасник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ"

Пропозиція:

34 000 000 грн.

Відповіді на критерії

Кількість документів 42
#	Назва документу	Тип	Дата завантаження
1	Електронна пропозиція	Файл підпису підтвердження пропозиції	18.08.2025 12:14
2	Антикорупційна програма та Наказ.PDF	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
3	Антикорупційна програма та Наказ.PDF.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
4	Довідка 4 Додаток 5 по ТД.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
5	Довідка 4 Додаток 5 по ТД.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
6	Довідка 47 п.1178 субпідрядник.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
7	Довідка 47 п.1178 субпідрядник.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
8	Довідка 47 п.1178.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
9	Довідка 47 п.1178.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
10	Довідка інформація про субпідрядника_співвиконавця.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
11	Довідка інформація про субпідрядника_співвиконавця.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
12	Довідка РФ, РБ, ІРАН.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
13	Довідка РФ, РБ, ІРАН.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
14	Довідка щодо субпідрядника_співвкиованця.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
15	Довідка щодо субпідрядника_співвкиованця.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
16	Договір КЕСМ Субпідряд.PDF	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
17	Договір КЕСМ Субпідряд.PDF.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
18	Договір оренди техніки БУДКОМ-2018.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
19	Договір оренди техніки БУДКОМ-2018.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
20	Договір оренди техніки Електрім-2000.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
21	Договір оренди техніки Електрім-2000.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
22	Лист щодо незастосування санкцій.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
23	Лист щодо незастосування санкцій.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
24	Опитувальник юр.особа.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
25	Опитувальник юр.особа.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
26	Статуні документи.7z	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
27	Статуні документи.7z.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
28	Ліцензії СЕР.7z	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
29	Ліцензії СЕР.7z.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
30	Ліцензії субпідрядник.7z	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
31	Ліцензії субпідрядник.7z.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
32	Договір та супутня документація СІЕРЕС.PDF	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
33	Договір та супутня документація СІЕРЕС.PDF.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
34	Електронна пропозиція Фінансові	Файл підпису підтвердження пропозиції	18.08.2025 12:14
35	Довідка 1 про наявність обладнання, матеріально технічної бази та технологій.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
36	Довідка 1 про наявність обладнання, матеріально технічної бази та технологій.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
37	Довідка 2 про наявність працівників відп. кваліфікації.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
38	Довідка 2 про наявність працівників відп. кваліфікації.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
39	Довідка 3 щодо наявності договорів.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
40	Довідка 3 щодо наявності договорів.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
41	Guarantee_11.zip Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
42	Guarantee_11.zip.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14

Посилання на аукціон Cтарт аукціону: 19.08.2025 13:35

Критерії закупівлі

Критерії за постановою №1178
Інші критерії

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

1. Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 45.2 Номер 1178-2022-п

Група вимог

При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Група вимог

При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобов?язався сплатити відповідні зобов?язання та відшкодування завданих збитків

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

2. Вчинення економічних правопорушень

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

3. Порушення справи про банкрутство

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.8 Номер 1178-2022-п

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

4. Наявність антикорупційної програми

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.10 Номер 1178-2022-п

Група вимог

Резидентом підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Група вимог

Нерезидентом підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі є нерезидентом

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

5. Вчинення правопорушень, пов?язаних із застосуванням санкцій

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Група вимог

Резидентом підтверджується, що

Вимога

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань'

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Група вимог

Нерезидентом підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі є нерезидентом

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

7. Вчинення корупційних правопорушень

Має надати підтвердження по критерію Переможець

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Група вимог

Юридичною особою підтверджується, що

Вимога

Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

Вимога

Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

Група вимог

Фізичною особою підтверджується, що

Вимога

Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

8. Вчинення кримінальних правопорушень

Має надати підтвердження по критерію Переможець

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Група вимог

Фізичною особою підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

Група вимог

Юридичною особою підтверджується, що

Вимога

Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

9. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Має надати підтвердження по критерію Переможець

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.12 Номер 1178-2022-п

Група вимог

Фізичною особою підтверджується, що

Вимога

Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

Група вимог

Юридичною особою підтверджується, що

Вимога

Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

10. Наявність впливу на прийняття рішення замовника

Має надати підтвердження по критерію Замовник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.1 Номер 1178-2022-п

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Тип даних

Ознака

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

11. Наявність зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

Має надати підтвердження по критерію Замовник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.7 Номер 1178-2022-п

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Учасник процедури закупівлі є пов'язаною особою з іншими учасниками та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Тип даних

Ознака

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують відповідність

1. Строк дії тендерної пропозиції

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Закон України 'Про публічні закупівлі' від 2024-10-23 Стаття 22.2.11 Номер 922-VIII

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій

Тип даних

Ціле число

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Значення, яке очікується

180

2. Мова (мови) тендерної пропозиції

Має надати підтвердження по критерію Учасник

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Закон України 'Про публічні закупівлі' від 2024-10-23 Стаття 21.2.8 Номер 922-VIII

Група вимог

Підтверджується, що

Вимога

Мова тендерної пропозиції

Тип даних

Текст

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Значення, яке очікується

ukr

3. Інформування про субпідрядників/співвиконавців

Має надати підтвердження по критерію Переможець

Чого стосується критерій Тендер

Посилання на законодавство

Закон України 'Про публічні закупівлі' від 2024-10-23 Стаття 22.2.18 Номер 922-VIII

Група вимог

При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що

Вимога

Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг

Тип даних

Ознака

Значення, яке очікується

Так

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Група вимог

При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що

Вимога

Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю

Тип даних

Ціле число

Cтатус

Активна

Дата створення

01.08.2025 13:32

Значення, яке очікується

мін. 1

Спосіб підтвердження

Назва

Опис

Тип

Документ

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Документи закупівлі

audit_d95fa2365e4141c8a2df1e6448d074a5_419eb91d417646288161c0508dbca51e.yaml

19.08.2025 13:58

sign.p7s

01.08.2025 14:26

Оголошення про проведення закупівлі

1.1._Дефектний акт_ПР ПЛ Аджалик -Августівка_1,2_.pdf

01.08.2025 13:32

325уов_ТД послуги (без додатків)_ПР ПЛ Адж-Августівка.doc

01.08.2025 13:32

Тендерна документація

Додаток 1 до ТД_Інф про техн, якісні, кільк хар__ПР ПЛ Адж-Августівка.doc

01.08.2025 13:32

Додаток 2 до ТД Перелік критеріїв та методика оцінки.doc

01.08.2025 13:32

Додаток 3 до ТД_4._.т.а. ДА_МТЗ Підрядника БГ (поточний ремонт))_ПР ПЛ Адж-Августівка.docx

01.08.2025 13:32

Проект договору

Додаток 4 до ТД _послуги_форма тендерн проп ПЕРЕМОЖЦЯ_ПР ПЛ Адж-Августівка.doc

01.08.2025 13:32

Додаток 5 до ТД _послуги_форма тендерн проп УЧАСНИКА_ПР ПЛ Адж-Августівка.doc

01.08.2025 13:32

Додаток 6.1 та 6.2 до ТД_послуги_Кваліф критерії_ПР ПЛ Адж-Августівка.docx

01.08.2025 13:32

Додаток 7 до ТД Взірець довідки підстави п. 47 (роботи_послуги).doc

01.08.2025 13:32

Додаток 8 до ТД Опитувальник (Юридичні особи).xls

01.08.2025 13:32

Додаток 9 до ТД Опитувальник (Фізичні особи).xls

01.08.2025 13:32

Додаток 10 до ТД Questionnaire (Entity).xls

01.08.2025 13:32

Додаток 11 до ТД Questionnaire (Indiv).xlsx

01.08.2025 13:32

Додаток 12 ФОРМА БГ тендерна (для банків-резид Укр).docx

01.08.2025 13:32

Додаток 13 ФОРМА БГ тендерна (для іноземних банків).docx

01.08.2025 13:32

Додаток 14 ФОРМА БГ договір для банків-резид України.docx

01.08.2025 13:32

Додаток 15 ФОРМА БГ договір для іноземних банків.docx

01.08.2025 13:32

Додаток 18 до ТД РОБОТИ_ПОСЛУГИ відсутність санкцій_ділових відносин рф_рб_іран.docx

01.08.2025 13:32

Контактна особа

Відповідальний за закупівлю

Ірина Дейниченко

Електронна пошта

[email protected]

Телефон

+380442015799

Сайт:

https://www.ukrtransnafta.com

Замовник

ЄДРПОУ

31570412

Назва

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"

Повна назва

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"

Поштовий індекс

01010

Країна

Україна

Область або регіон

м. Київ

Населений пункт

Київ

Адреса

вул. Князів Острозьких, будинок 32/2

Кваліфікація

Лот № 1 Поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ "Аджалик-Августівка-1, 2" (ДБН А.2.2-3:2014) (інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за ДК 021:2015)

Статус : розглядається 34 000 000 (грн.)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ"

Період розгляду тендерної пропозиції з 19.08.2025 13:58 по 27.08.2025 00:00

Показати документи пропозиції

Відповіді на критерії

Кількість документів 42
#	Назва документу	Тип	Дата завантаження
1	Електронна пропозиція	Файл підпису підтвердження пропозиції	18.08.2025 12:14
2	Антикорупційна програма та Наказ.PDF	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
3	Антикорупційна програма та Наказ.PDF.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
4	Довідка 4 Додаток 5 по ТД.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
5	Довідка 4 Додаток 5 по ТД.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
6	Довідка 47 п.1178 субпідрядник.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
7	Довідка 47 п.1178 субпідрядник.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
8	Довідка 47 п.1178.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
9	Довідка 47 п.1178.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
10	Довідка інформація про субпідрядника_співвиконавця.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
11	Довідка інформація про субпідрядника_співвиконавця.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
12	Довідка РФ, РБ, ІРАН.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
13	Довідка РФ, РБ, ІРАН.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
14	Довідка щодо субпідрядника_співвкиованця.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
15	Довідка щодо субпідрядника_співвкиованця.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
16	Договір КЕСМ Субпідряд.PDF	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
17	Договір КЕСМ Субпідряд.PDF.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
18	Договір оренди техніки БУДКОМ-2018.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
19	Договір оренди техніки БУДКОМ-2018.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
20	Договір оренди техніки Електрім-2000.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
21	Договір оренди техніки Електрім-2000.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
22	Лист щодо незастосування санкцій.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
23	Лист щодо незастосування санкцій.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
24	Опитувальник юр.особа.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
25	Опитувальник юр.особа.pdf.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
26	Статуні документи.7z	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
27	Статуні документи.7z.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
28	Ліцензії СЕР.7z	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
29	Ліцензії СЕР.7z.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
30	Ліцензії субпідрядник.7z	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
31	Ліцензії субпідрядник.7z.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
32	Договір та супутня документація СІЕРЕС.PDF	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
33	Договір та супутня документація СІЕРЕС.PDF.p7s	Документи, що підтверджують кваліфікацію	18.08.2025 12:14
34	Електронна пропозиція Фінансові	Файл підпису підтвердження пропозиції	18.08.2025 12:14
35	Довідка 1 про наявність обладнання, матеріально технічної бази та технологій.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
36	Довідка 1 про наявність обладнання, матеріально технічної бази та технологій.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
37	Довідка 2 про наявність працівників відп. кваліфікації.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
38	Довідка 2 про наявність працівників відп. кваліфікації.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
39	Довідка 3 щодо наявності договорів.pdf Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
40	Довідка 3 щодо наявності договорів.pdf.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
41	Guarantee_11.zip Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14
42	Guarantee_11.zip.p7s Підтвердження відповідністі	Документи, що підтверджують відповідність	18.08.2025 12:14

Кваліфікований електронний підпис відсутній.

Документи кваліфікації

edr_identification.yaml

19.08.2025 13:58

Витяг з ЄДР

Звернення: За тендером : Поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ "Аджалик-Августівка-1, 2" (ДБН А.2.2-3:2014) (інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за ДК 021:2015)

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику, відповідно до вимог ст. 5 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про публічні закупівлі : «Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням». Складання Договірної ціни, відповідно вихідних даних лише у вигляді ДЕФЕКТНОГО АКТу (див. файл 1.1._Дефектний акт_ПР ПЛ Аджалик -Августівка_1,2_.pdf) , не гарантує нам, як Учаснику закупівлі, рівне ставлення з боку Замовника у зв’язку з тим, що у Дефектному акті НЕ ВСІ ОБСЯГИ РОБІТ ДЕТАЛЬНО ВИЗНАЧЕНІ, а також ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ТА КІЛЬКОСТІ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ПЛ-110кВ «Аджалик-Августівка 1,2» , як приклад, відсутня детальна інформація в п.п. 1.3.9, 5.6.1, 5.6.2 дефектного акту. Виходячи з вищевикладеного, просимо Вас надати нульовий кошторис для складання якісної та конкурентної пропозиції для участі в закупівлі.

Дата оприлюднення звернення: 07.08.2025 13:31

Шановний учасник! Кошторисна документація розрахована фахівцем замовника на підставі оформленого належним чином відповідного дефектного акту, що є частиною тендерної документації (файл: «Додаток 1.1. Дефектний акт на поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка-1,2»). Окрім того, у складі тендерної документації наявна інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (файл: «Додаток 1 до ТД Інформація про необхідні технічні, якісні та к-ні хар-ки»). Вищезазначений об’єм інформації дозволяють учаснику сформувати кінцеву вартість робіт в електронному вигляді у форматі програмного комплексу АВК-5, файл з розширенням ***.imd (або форматі еквівалентного програмного забезпечення за можливості повноцінної інтеграції у АВК-5) у наступному складі: договірна ціна, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281.

Дата оприлюднення відповіді: 08.08.2025 15:43

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику, просимо Вас надати розгорнутий/ деталізований обсяг робіт до п.1.3.1 «Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ПЛ 110 кВ» Дефектного акту із зазначенням КІЛЬКОСТІ РЕЙСІВ холостого ходу та з вантажем, із зазначенням відстані КОЖНОГО РЕЙСу, або іншу інформацію, яка надасть нам можливість самостійно визначити ці обсяги та визначити вартість зазначеного пункту. Просимо надану інформацію в разі потреби внести в Додаток /ки до ТД, для забезпечення не тільки розрахунку тендерної пропозиції, а й забезпечення виконання умов Закону України «Про публічні закупівлі».

Дата оприлюднення звернення: 07.08.2025 13:32

Шановний учасник! Наявні у складі тендерної документації додатки: - Додаток 1 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»; - Додаток 1.1. до тендерної документації «Дефектний акт на поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка 1, 2», містять інформацію, що дозволяє учаснику, з урахуванням його можливостей, сформувати пропозицію та не потребують деталізації від замовника, враховуючи, що залежать від наявної в учасника матеріально-технічної бази та обраних ним методів(способів) виконання робіт.

Дата оприлюднення відповіді: 08.08.2025 15:44

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику, в п. 1. (Додаток 1 до тендерної документації Технічна специфікація. «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі») зазначено «Об’єм робіт визначається ДЕФЕКТНИМ АКТОМ на поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка-1,2» (Додаток 1.1.)» . Просимо Вас конкретизувати інформацію яка зазначена у Дефектному акті: чи потрібні для встановлення стояків СК26.1-5.1а наступні матеріали: підп’ятники та суміш піщано-гравійна? В разі позитивної відповіді просимо вас конкретизувати обсяги ( кількість) підп’ятників та піщано-гравійної суміші з відповідними змінами в дефектний акт в разі потреби.

Дата оприлюднення звернення: 07.08.2025 13:33

Шановний учасник! При встановлені стояків СК26.1-5.1а необхідно дотримуватись рекомендацій заводу виробника стояків. Наявні у складі тендерної документації додатки: - Додаток 1 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»; - Додаток 1.1. до тендерної документації «Дефектний акт на поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка 1, 2», містять інформацію, що дозволяє учаснику, з урахуванням його можливостей, сформувати пропозицію та не потребують деталізації від замовника, враховуючи, що залежать від наявної в учасника матеріально-технічної бази та обраних ним методів(способів) виконання робіт.

Дата оприлюднення відповіді: 08.08.2025 15:45

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику, в п. 1. (Додаток 1 до тендерної документації Технічна специфікація. «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі») зазначено «Об’єм робіт визначається ДЕФЕКТНИМ АКТОМ на поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка-1,2» (Додаток 1.1.)» . Для якісної підготовки тендерної пропозиції просимо Вас надати розширену інформацію з деталізацією конкретних видів робіт та матеріалів до них, яка стосується п.1.3.9 (-Заземлення) у Дефектному акті. В разі необхідності просимо Вас внести відповідні зміни в тендерну документацію.

Дата оприлюднення звернення: 07.08.2025 13:44

Дата оприлюднення відповіді: 08.08.2025 15:46

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовник, просимо деталізувати інформацію, яка зазначена у Дефектному акті по п.5.6.1 (-праве коло, нижній провід в бік опори №163, а саме: обірваний один дріт в місці кріплення віброгасника) - яку саме роботу потрібно виконати та які матеріали застосувати. Просимо деталізувати обсяги робіт та конкретизувати перелік та кількість матеріалів . В разі необхідності просимо Вас внести зміни до ТД.

Дата оприлюднення звернення: 07.08.2025 13:45

Дата оприлюднення відповіді: 08.08.2025 15:47

Тема: Щодо вимг Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику, просимо уточнити інформацію яка зазначена у Дефектному акті у п.5.6.2(-ліве коло, верхній провід в бік опори №163, а саме: розплітання дроту на довжині 200 мм в місці кріплення віброгасника)-яку саме роботу потрібно виконати та які матеріали застосувати. Просимо деталізувати обсяги робіт та конкретизувати перелік та кількість матеріалів . В разі необхідності просимо Вас внести зміни до ТД.

Дата оприлюднення звернення: 07.08.2025 13:46

Дата оприлюднення відповіді: 08.08.2025 15:48

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику, просимо уточнити інформацію яка зазначена у Дефектному акті стосовно роботи по заміні грозозахисного тросу між опорами №162-163 де зазначено що роботи виконуються на ділянці переходу повітряних ліній через лиман, але у обсягах робіт відсутня робота на переході та немає інформації по параметрам цього переходу. Просимо деталізувати обсяги робіт В разі необхідності просимо Вас внести зміни до ТД.

Дата оприлюднення звернення: 07.08.2025 13:46

Дата оприлюднення відповіді: 08.08.2025 15:48

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику! В п. 1.4.1. ТД зазначено «Назва предмета закупівлі:поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ "Аджалик-Августівка-1, 2" (ДБН А.2.2-3:2014) (інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за ДК 021:2015)». В П. 6.4.1 ТД визначено наступне «Договір укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей (Постанова 1178). Істотними умовами договору вважаються: предмет, ціна, строк надання послуг, обсяг послуг, строк дії договору, а також інші істотні умови, які визнані такими за законом чи необхідні для договору такого виду. Замовник має право при підписанні договору за результатами проведеної процедури закупівлі конкретизувати та уточнювати умови проекту договору без зміни істотних умов.» В той же час в Додатку 3 до ТД в. 1.1 відсутнє чітке визначення предмету закупівлі , а саме «1.1. На умовах цього договору та за результатами проведеної процедури закупівлі (зазначити вид процедури закупівель __________: згідно _____________ № __________ від _________20___ року) Замовник доручає, а Підрядник забезпечує, відповідно до дефектного акту і умов цього Договору, надання послуг з поточного ремонту відповідно до коду ДК 021:2015 –_(наприклад:45261910-6 «Ремонт дахів») з додатковою характеристикою розділу будівництва- IA23-5 «Капітальний і поточний ремонт», надалі – Роботи.», що є однією із істотних умов Договору.» Просимо вас надати роз’яснення щодо вищевикладеного та в разі необхідності внести зміни в тендерну документацію.

Дата оприлюднення звернення: 07.08.2025 13:52

Шановний Учасник! Додаток 3 до тендерної документації (проєкт договору) є примірною формою договору, затвердженою в АТ «Укртранснафта» для використання у закупівлях, що здійснюються Замовником. Ця форма заповнюється при укладенні договору з переможцем інформацією, що відповідає тендерній документації Змовника і тендерній пропозиції Учасника.

Дата оприлюднення відповіді: 08.08.2025 15:48

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику, у своїх відповідях на питання щодо деталізації техїнічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, Ви посилаєтесь на Додаток 1 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі». В той же час звертаємо Вашу увагу, що в Додатку 3 до ТД жодного натяку на вимогу Додатку 1 до ТД просто ВІДСУТНЄ, як приклад, «П. 1.2. Підрядник зобов’язується своїми силами та з використанням власних матеріально-технічних засобів виконати Роботи, що обумовлені в Договорі та визначені дефектним актом Підрядник має право залучати до виконання Договору третіх осіб – субпідрядників. ( додаток 3 до ТД). Тобто, на нашу думку Додаток 3 (проєкт договору) не містить всіх вимог Додатку 1, що по-перше суперечить нормам закону України «Про публічні закупівлі», по-друге, не дає змогу учасникові закупівлі в повному обсязі оцінити ризики та вимоги договору, який буде укладено за результатами закупівлі, що на нашу думку не сприяє якісній підготовці тендерної пропозиції.

Дата оприлюднення звернення: 11.08.2025 10:58

Шановний Учасник! Додаток 3 до тендерної документації (проєкт договору) є примірною формою договору, затвердженою в АТ «Укртранснафта» для використання у закупівлях, що здійснюються Замовником. Ця форма заповнюється інформацією та доповнюється додатками при укладенні договору з переможцем, що відповідає тендерній документації Замовника і тендерній пропозиції Учасника.

Дата оприлюднення відповіді: 14.08.2025 17:05

Тема: Щодо вимог ТД

Зміст: Шановний Замовнику, просимо Вас надати роз’яснення щодо вимог , викладених в п. 1.7. «Страхування ризиків і надання ФІНАНСОВИХ ГАРАНТІЙ здійснюється Підрядником на власний розсуд. Не укладення договорів страхування ризиків і не надання фінансових гарантій не тягне за собою недійсності цього Договору» ( Додаток 3 до ТД) . Просимо Вас розшифрувати термін «Фінансові гарантії» . Крім того, чи є поняття « Забезпечення виконання договору про закупівлю» банківська гарантія та БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ повернення авансового платежу тотожними поняттю «фінансова гарантія» ( п. 1.7 Додатку 3 до ТД).

Дата оприлюднення звернення: 11.08.2025 10:59

Надання банківської гарантії повернення авансового платежу, а також забезпечення виконання договору є вимогами тендерної документації, та є обов’язковими. Надання інших фінансових гарантій Замовником не вимагається та залишається на розсуд Підрядника. Страхування Підрядником ризиків (наприклад: випадкового знищення чи пошкодження майна) Замовником не вимагається та залишається на розсуд Підрядника. Звертаємо увагу, що учасниками процедури закупівлі можуть бути як резиденти так і нерезиденти України, діяльність яких може регулюватися як законодавством України так і законодавством країни учасника, тож можуть відрізнятися фінансовими інструментами, що доступні та використовуються суб’єктами господарської діяльності України та інших країн.

Дата оприлюднення відповіді: 14.08.2025 17:08

Тема: Щодо вимог ТД

Зміст: Шановний Замовнику, В п.1.8. Виконання робіт за цим Договором здійснюється Підрядником з урахуванням вимог Інструкції з безпечного виконання сторонніми (підрядними) організаціями робіт, завдань та надання послуг на об’єктах підприємств Групи Нафтогаз (далі – Інструкція), розміщеної у вільному доступі на офіційному вебсайті Замовника за посиланням: https://www.ukrtransnafta.com/dokumenti. ( Додаток 3 до ТД). Наші неодноразові спроби відкрити посилання та ознайомитись із Інструкцією закінчились нічим, тобто посилання не активне, Просимо Вас внести зміни в Додаток 3 та надати активне посилання на Інструкцію для ознайомлення.

Дата оприлюднення звернення: 11.08.2025 10:59

Доступ відкориговано та посилання можливе до відкриття стороннім користувачам. Учасники можуть ознайомитись на сайті з інформацією.

Дата оприлюднення відповіді: 14.08.2025 17:09

Тема: Щодо вимог ТД

Зміст: Шановний Замовнику, в п. 3.2. зазначено «Датою початку виконання Підрядником робіт вважається дата, зазначена Замовником у письмовій заявці про готовність до виконання Договору (далі – «Заявка»).» ( Додаток 3 до ТД). Просимо Вас конкретизувати терміни отримання зазначеної Заявки. Звертаємо Вашу увагу. що конкретизація терміну отримання Заявки від Замовника для своєчасної мобілізації персоналу та МТБ для якісного виконання укладеного договору. Також просимо Вас конкретизувати в які терміни Підряднику буде передано майданчик для виконання робіт та на підставі якого саме документу буде здійснена така передача. Додаток 3 до ТД такої вимоги з деталізацією термінів та документу не містить.

Дата оприлюднення звернення: 11.08.2025 11:00

Шановний учасник! В п.1.4.3. тендерної документації зазначений строк надання послуг: «340 календарних днів з дати початку виконання робіт. Датою початку виконання Підрядником робіт вважається дата, зазначена Замовником у письмовій заявці про готовність до виконання Договору». Відповідно Підряднику, на підставі укладеного договору, буде направлено зазначену вище письмову заявку листом з рекомендованим повідомленням.

Дата оприлюднення відповіді: 14.08.2025 17:11

Тема: Щодо вимог ТД

Зміст: Шановний Замовнику звертаємо Вашу увагу, що в п.10.2. Гарантійний строк роботи об'єктів, що є предметом підрядних робіт за цим Договором, складає ______ (________________________) місяців/років. (Додаток 3 до ТД) та і в тендерній документації відсутня конкретна інформація щодо гарантійного строку роботи. Просимо Вас конкретизувати гарантійний строк з внесенням змін до тендерної документації.

Дата оприлюднення звернення: 11.08.2025 11:00

Шановний Учасник! Додаток 3 до тендерної документації (проєкт договору) є примірною формою договору, затвердженою в АТ «Укртранснафта» для використання у закупівлях, що здійснюються Замовником. При укладенні договору п.10.2 заповнюється Замовником та узгоджується Підрядником.

Дата оприлюднення відповіді: 14.08.2025 17:17

Тема: Щодо вимог ТД

Зміст: Шановний Замовнику, в Календарному графіку підрядник має зазначити терміни відключень для виконання робіт / надання послуг. В той же час в додатку 3 до ТД немає будь – яких вимог щодо відповідальності замовника у випадку ненадання зазначених відключень, що в подальшому призведе до порушення термінів виконання Договору вцілому. Просимо Вас деталізувати та надати роз’яснення щодо відповідальності з боку Замовника в разі ненадання відключень відповідно до Календарного графіку.

Дата оприлюднення звернення: 11.08.2025 11:01

Шановний учасник! Згідно п.2 Додатку 1 до тендерної документації: «Перед початком виконання робіт Виконавець надає на узгодження Замовнику «Проект виконання робіт» та «Календарний графік виконання робіт» з вказанням робіт, що вимагають відключення ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка-1,2» та тривалість відключення. Відповідно узгоджений обома сторонами «Календарний графік виконання робіт» відображається в укладеному договорі.

Дата оприлюднення відповіді: 14.08.2025 17:18

Тема: Щодо вимог

Зміст: Шановний Замовнику, просимо Вас надати роз’яснення щодо інформації 14.2.2. «У випадку виявлення під час виконання Договору ФАКТУ ПОВ’ЯЗАНОСТІ ПІДРЯДНИКА, Замовник достроково розриває цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Підряднику письмового повідомлення протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виявлення факту пов’язаності.» Просимо Вас розшифрувати термін «ПОВ’ЯЗАНІСТЬ» Підрядника. Просимо Вас для повного розуміння зазначеного терміну внести відповідні зміни до Додатку 3 ТД.

Дата оприлюднення звернення: 13.08.2025 09:07

Поняттю «пов’язаності» у публічних закупівлях надано визначення у Законі України «Про публічні закупівлі» (пункт 20 частини 1 статті 1 Закону). Підстав для внесення змін до тендерної документації не вбачається.

Дата оприлюднення відповіді: 15.08.2025 16:04

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний замовнику, просимо Вас конкретизувати чи буде Додаток 1 до ТД одним з Додатків до договору? Враховуючи те, що в тексті Додатку 3 до ТД про Додаток 1 не йдеться ВЗАГАЛІ. Просимо вас внести відповідні зміни до ТД.

Дата оприлюднення звернення: 13.08.2025 09:08

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» серед переліку відомостей, що зазначаються Замовником у тендерній документації є інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону. На виконання вказаної вимоги Закону Замовником розміщено у складі тендерної документації Додаток 1 (Технічна специфікація. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) та Додаток 1.1 (Дефектний акт на поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка 1, 2»). Пунктом 1.4 Договору передбачено, що склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені ______ дефектним актом, який є невід'ємною частиною Договору. Саме в цьому пункті відображатимуться посилання на додатки, що визначають склад та обсяги робіт, при укладенні договору з переможцем процедури закупівлі. Нумерація додатків та їхня кількість не впливають на їхній вміст, не порушують структуру договору, не створюють протиріч, не суперечать вимогам чинного законодавства. Підстав для внесення змін до Додатку 3 (проєкт договору) до тендерної документації не вбачається.

Дата оприлюднення відповіді: 15.08.2025 16:00

Тема: Щодо вимог Тендерної документації

Зміст: Шановний Замовнику, в п 6.3.2 Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Проект договору про закупівлю, який міститься у Додатку 3 до тендерної документації, складено замовником З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених п. 19 Постанови 1178. Просимо Вас надати роз’яснення та внести відповідні зміни в Додаток 3. Питання: «В Додатку 3 п. «предмет договору» зазначено ІНШИЙ ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ, який не відповідає ані ТД, ані вимогам закону України «Про публічні закупівлі». То чи не порушує замовник вимоги Закону України «про публічні закупівлі», враховуючи, що умови ТД протирічать одне одному. Просимо внести відповідні зміни.

Дата оприлюднення звернення: 13.08.2025 09:09

Внесення змін до тендерної документації та будь-яких додатків до них має бути обгрутованим. Із звернення учасника не зрозуміло, що саме потребує роз’яснення та який зміст він вкладає в поняття «відповідних» змін. Відповідно до частини 1 пункту 1 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерну документацію та проект договору про закупівлю. При цьому, Замовника не обмежено у праві оприлюднити затверджену для використання у закупівлях примірну, типову тощо форму договору. Оприлюднений проєкт договору є постійно використовуваним Замовником у своїх закупівлях, складений у відповідності до норм чинного законодавства та вимог законодавства про закупівлю зокрема, містить усі необхідні умови, в т.ч. істотні. Звертаємо увагу учасника, що істотні умови договору чітко передбачені тендерною документацією, в т.ч. Додатком 1 (Технічна специфікація. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) з урахуванням додатку 1.1 (Дефектний акт на поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка 1, 2»). Повторно розяснюємо, що Додаток 3 є примірною формою договору, затвердженою в АТ «Укртранснафта», яка містить незаповнені текстом частини. Незаповнені частини проєкту договору наповнюються інформацією, відображеною у тендерній документації Замовника та тендерній пропозиції Учасника. Згідно з нормами пункту 18 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 «умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.». З урахуванням викладеного, у Замовника відсутній ризик порушити Закон України «Про публічні закупівлі». Підстав для внесення змін до тендерної документації не вбачається.

Дата оприлюднення відповіді: 15.08.2025 16:02

Тема: Щодо вимог ТД

Зміст: Шановний Замовнику, при опрацюванні Дефектного акту на поточний ремонт повітряної лінії ПЛ-110 кВ «Аджалик-Августівка-1,2» (Додаток 1.1.) виявлені наступні розбіжності : п. 6.4.5-гайка оцинкована М24 (1 шт)-0,321 кг, а у п.5.4.6 гайка оцинкована М24 (4 шт)-0,428 кг, що у перерахунку на 1шт складає -0,107 кг, далі-п.6.4.6 шайба кругла оцинкована d24 (6 шт)-0,096 кг, а п.5.4.8 - шайба кругла оцинкована d24 (8 шт)-0,26 кг, що у перерахунку на 6 шт складає -0,195 кг, також у п.6.4.7 шайба пружинна оцинкована d24 (6 шт)-0,08 кг, а п.5.4.8 - шайба пружинна оцинкована d24 (8 шт)-0,22 кг, що у перерахунку на 6 шт складає -0,165 кг. Для коректного складання тендерної пропозиції та для дотримання рівного ставлення до учасників, що базується на однакових і коректних обсягах, на які опираються учасники при складанні своєї пропозиції, ПРОСИМО ПРИВЕСТИ ОБСЯГИ У ВІДПОВІДНІСТЬ на внести зміни у Додаток 1.1. ( Дефектний акт). Просимо Вас звернути увагу, що вищеперелічені невідповідності суттєво впливають на якість підготовки тендерної пропозиції, а в подальшому призведуть до укладання неправомірного договору.

Дата оприлюднення звернення: 14.08.2025 14:26

Шановний учасник! При підготовці тендерної пропозиції для кріпильних деталей слід керуватись кількісними показниками зазначеними в дефектному акті колонка «Найменування робіт та витрат».

Дата оприлюднення відповіді: 15.08.2025 15:52

Тема: Щодо вимог ТД

Зміст: Шановний Замовнику, в Додатку 3 до ТД зазначено «п. 3.1. Строки виконання робіт, передбачених п 1.1. Договору, становлять ________ (__________________) календарних днів з дати початку виконання робіт. Строки виконання робіт визначаються на підставі Календарного графіка (Додаток №__), що додається до цього Договору та є невід’ємною його частиною» . Тобто відсутня інформація щодо КОНКРЕТНОГО строку виконання робіт. В той же час в п. 1.4.4. « строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)» зазначено наступне «340 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ З ДАТИ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ. Датою початку виконання Підрядником робіт вважається дата, зазначена Замовником у письмовій заявці про готовність до виконання Договору.» Враховуючи вимоги п. 6.4.1 «Договір укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей (Постанова 1178). ІСТОТНИМИ УМОВАМИ договору вважаються: предмет, ціна, СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ, обсяг послуг, строк дії договору, а також інші істотні умови, які визнані такими за законом чи необхідні для договору такого виду. Замовник має право при підписанні договору за результатами проведеної процедури закупівлі конкретизувати та уточнювати умови проекту договору без зміни істотних умов.», Просимо Вас надати роз’яснення на підставі яких саме законодавчих норм Замовник не зазначив в п. 3.1. «Строки виконання робіт» кількість календарних днів, який Є ІСТОТНОЮ УМОВОЮ ДОГОВОРУ. Просимо вас надати роз’яснення та внести відповідні зміни в ТД.

Дата оприлюднення звернення: 14.08.2025 14:26

Шановний Учаснику! Додаток 3 до тендерної документації є примірною формою договору, затвердженою в АТ «Укртранснафта», яка містить незаповнені текстом частини. Незаповнені частини проєкту договору наповнюються інформацією, відображеною у тендерній документації Замовника та тендерній пропозиції Учасника. До відома учасників процедури закупівлі така істотна умова як строк виконання робіт доведена у пп.1.4.4. п. 1.4 тендерної документації. Звертаємо вашу увагу на додаток 5 до тендерної документації - «Форма додатку до тендерної пропозиції, яку готує учасник та надає замовнику», який містить у розділі «Загальні умови» зобов’язання Учасника надати послуги з поточного ремонту повітряної лінії ПЛ-110 кВ "Аджалик-Августівка-1, 2" (ДБН А.2.2-3:2014) (інженерні та будівельні роботи, код 45220000-5 за ДК 021:2015) у відповідності до усіх умов та документів, що є невід’ємною частиною тендерної документації, а також зобов’язання Учасника укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та його тендерної пропозиції, щодо якої прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю та виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю. Підписанням та наданням Замовнику такого додатку до тендерної пропозиції Учасник висловлює згоду з умовами тендерної документації, в тому числі зі строком виконання робіт, який, згідно з пп.1.4.4 п.1.4 тендерної документації становить 340 календарних днів з дати початку виконання робіт. Саме цей строк вноситиметься у п.3.1 договору, який укладатиметься з переможцем процедури закупівлі у відповідності з наданою ним тендерною пропозицією.

Дата оприлюднення відповіді: 15.08.2025 15:55

Тема: Щодо вимог ТД

Зміст: Шановний Замовнику, просимо Вас надати роз’яснення щодо відсутності конкретизації щодо строків, про які йдеться в «п.5.2. Внесення змін до дефектного акта здійснюється за письмовою згодою Сторін та у строки, визначені Сторонами.». Просимо Вас конкретизувати терміни погодження змін та підписання дефектного акту. Звертаємо Вашу увагу, що відсутність конкретних термінів може суттєво вплинути на терміни виконання договору вцілому, бо саме дефектний акт є тим документом, який визначає обсяги робіт. Просимо надати роз’яснення та внести відповідні зміни в Додаток 3 до ТД.

Дата оприлюднення звернення: 14.08.2025 14:27

Дата оприлюднення відповіді: 15.08.2025 15:56