Українська
English
Показати схожі тендери
Закупівля Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) від Державна установа "Місцеві дороги Херсонщини".
| Тип закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| Тендер | UA-2025-06-09-010910-a |
| Id Tender | 75d84549be25491f994dd2ab60898ccf |
| План |
UA-P-2025-06-09-012106-a
|
| Статус | Торги відмінено |
| Дата публікації оголошення | 09.06.2025 16:46 |
| Остання зміна | 21.07.2025 00:00 |
| Перевірити КЕП | |
Очікувана вартість:
20 052 441
грн.
(З ПДВ)
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
200 524.41
грн. (1,0 %)
Вартість подання пропозиції:
4 080
грн.
Подання пропозицій
(
Завершено
)
з 09.06.2025 16:45
до 21.06.2025 10:00
Завершено
Період уточнень
з 09.06.2025 16:45
до 18.06.2025 00:00
Завершено
Період оскарження
з 09.06.2025 16:45
до 18.06.2025 00:00
Поточний період
Період кваліфікації
з 23.06.2025 12:03
-
Завершено
Період оскарження рішення на кваліфікації
з 25.06.2025 17:54
до 07.07.2025 00:00
Період уточнень
з
09.06.2025 16:45
до
18.06.2025 00:00
Період оскарження
з
09.06.2025 16:45
до
18.06.2025 00:00
Період кваліфікації
з
23.06.2025 12:03
- Основні параметри
- Лоти
- Критерії
- Контакти
- Кваліфікація
- Відміни
Основні параметри
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
послуги
Конфігурації закупівлі
Мінімальна кількість пропозицій : 1
Тривалість оскарження відміни закупівлі : 10
Тривалість оскарження результатів кваліфікації : 0
Тривалість оскарження результатів визначення переможця : 5
Тривалість кваліфікації : 0
Кількість днів для надання пояснень на звернення : 3
Кількість днів між кінцевою датою оскарження умов та кінцевим строком подання пропозицій : 3
Опціональні параметри закупівлі
Шаблон договору:
Критерій оцінки пропозицій:
Лоти
Лот № 1
Статус - активний лот закупівлі
20 052 441 грн.
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Назва предмета закупівлі
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Очікувана вартість
20 052 441 грн.
Розмір мінімального кроку пониження ціни
200524,41
1,0 %
Гарантійне забезпечення тендерної пропозиції
Наявне
Розмір гарантійного забезпечення тендерної пропозиції
100 262.21
Аукціон
Cтарт аукціону
23.06.2025 11:40
Закінчення аукціону
23.06.2025 12:03
Позиція
Опис предмета закупівлі
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Код ДК 021:2015
45230000-8 -
Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
Кількість
1
Одиниця виміру
послуга
Адреса постачання
73000, Україна, Херсонська область, Херсонський район, Автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Дата постачання по
31.12.2025 16:47
Документи позиції
16.06.2025 18:33
Технічні специфікації
11.06.2025 14:52
Тендерна документація
Умови оплати
Надання послуг
Тип оплати:
Пiсляоплата
Період:
10
календарні
днів
Розмір оплати:
100,0 %
Опис:
Бюджетні фінансові зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. .Оплата проводиться за фактично надані (виконані) об’єми послуг (робіт) шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті на розрахунковий рахунок Підрядника, на підставі форми №КБ-2В (УПВ) та форми №КБ-3, підписаної уповноваженими представниками обох сторін, протягом 10 календарних днів в межах відповідного бюджетного призначення за фактично надані обсяги послуг по мірі надходження коштів на розрахункові рахунки Замовника.
Порядковий номер:
1
Критерії лоту
1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
3. Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
4. Наявність фінансової спроможності
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі у % від очікуваної вартості закупівлі
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
0,5
Спосіб підтвердження
Назва
Розмір забезпечення тендерної пропозиції
Опис
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Повний опис умов та розміру надання забезпечення
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу.
Спосіб підтвердження
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Опис
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Крім того, усі документи видані банком і які надаються відповідно до вимог даного пункту документації повинні містити кваліфікований електронний підпис гаранта. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис (КЕП) банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження КЕП банківської гарантії, така гарантія вважається не наданою та тендерна пропозиція учасника відхиляється Замовником відповідно до абз. 5 п. 44 Особливостей. Банківська гарантія оформляється відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 №5) та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції" та із урахуванням вимог даної тендерної документації. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У тексті банківської гарантії обов’язково повинно бути зазначено обов’язок банку-гаранта протягом 5 робочих днів після дня отримання банком-гарантом письмової вимоги бенефіціара, сплатити йому суму гарантії. Банківська гарантія не може містити додаткових умов щодо: - вимог надання Принципалом листів або інших документів (крім випадків надання Принципалом повідомлення банку-гаранту про настання обставин, за яких строк дії Банківської гарантії вважається закінченим); - вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; - можливості часткової сплати суми гарантії. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зарахування грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку учасника (принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції повинно враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції відхиляються Замовником відповідно до пункту 44 Особливостей. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000, Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
2. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
При наданні забезпечення у формі банківської гарантії підтверджується, що
Вимога
Сума забезпечення виконання Договору про закупівлю становить % від ціни цього Договору про закупівлю
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
1
Спосіб підтвердження
Назва
Забезпечення виконання договору
Опис
Замовник вимагає від учасника-переможця надати в електронному вигляді забезпечення виконання договору – електронна банківська гарантія, не пізніше дати укладення договору про закупівлю, але в будь-якому випадку до кінцевого строку укладання договору, передбаченого пунктом 49 Особливостей, якщо така вимога передбачена проєктом договору, який наведений у Додатку 3 цієї тендерної документації. Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути надана з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути обов’язково підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) Банка-Гаранта та надана Замовнику шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу «Prozorro». Банківська гарантія оформлюється: - банками-резидентами України - відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639; - іноземними банками – відповідно до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No. 758). Банківська гарантія повинна містити: ? повне найменування учасника-переможця процедури закупівлі (принципала за гарантією); ? найменування бенефіціара за гарантією (Замовника); ? посилання на оголошення про проведення закупівлі (UA-_____), предмет закупівлі; ? суму і валюту гарантії (цифрами та словами), у розмірі, що визначений тендерною документацією Замовника; ? положення, що банківська гарантія забезпечує виконання зобов’язань принципала за договором про закупівлю, що буде укладено за результатами закупівлі; ? безвідкличне та безумовне зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання першої письмової вимоги Замовника (бенефіціара) повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення учасником-переможцем (принципалом) будь-яких зобов'язань, передбачених договором закупівлі, без необхідності додаткового обґрунтування та надання додаткових документів; ? положення, що всі платежі за гарантією мають бути здійснені банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи; ? покладення усіх витрат, пов'язаних із гарантією, на принципала; ? положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом; ? строк дії банківської гарантії повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів; ? повну відповідність банківської гарантії чинному законодавству України (для банків-резидентів України) та Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (для іноземних банків). Текст банківської гарантії не має містити: - посилання на умови договору про надання гарантії (правочину, укладеного між банком-гарантом та принципалом); - умови про зменшення відповідальності банка в будь-якому випадку (крім випадку прострочення подання вимоги) - умови про ускладнення процедури виплати грошових коштів за гарантією (додаткового підтвердження повноважень підписанта вимоги, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності вимоги, тощо); - обмеження відповідальності банку-гаранту сумою, на яку видано гарантію, у разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за гарантією; - умови відкликання гарантії банком-гарантом. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення виконання договору складає 1% від вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів. Гарантія має набувати чинності з дати її видачі банком-гарантом. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після: 1) виконання договору про закупівлю в повному обсязі та передачі переможцем процедури закупівлі замовнику повного комплекту виконавчої документації щодо об’єкта будівництва; 2) у разі визнання судом результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей. Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки у разі: - продовження строку дії гарантії у зв’язку з продовженням строку дії договору; - зміни суми гарантії у бік зменшення у разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей. У разі продовження строку дії договору згідно з умовами договору, учасник-переможець, не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення строку дії гарантії, зобов’язаний продовжити строк дії забезпечення виконання договору на строк не менше, як на 30 робочих днів терміну дії договору або надати нове забезпечення виконання договору у вигляді електронної банківської гарантії на тих самих умовах до закінчення строку дії гарантії. Невиконання цієї умови є гарантійним випадком, який дає право замовнику звернутися до банку-гаранта з вимогою про сплату повної суми гарантії. У разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей учасник-переможець має право внести зміни до суми гарантії відповідно до умов такого Договору. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання/неналежного виконання учасником-переможцем його договірних зобов’язань за договором, або ж розірвання договору з ініціативи учасника-переможця. У разі невиконання або неналежного виконання (як повністю, так і частково) принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією, бенефіціар має право протягом строку дії гарантії звернутися з вимогою до гаранта про сплату коштів відповідно до її умов. Підставою заявлення вимог до гаранта є настання гарантійного випадку, під яким розуміється факт порушення принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією. Вимога бенефіціара до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта бенефіціар зазначає, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, забезпеченого гарантією. Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000 Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Забезпечення виконання договору
Вимога
Строк дії гарантії перевищує строк дії Договору про закупівлю на
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
30
Реєстр пропозицій
Учасник:
ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Пропозиція:
18 979 116.82 грн.
Відповіді на критерії
Список документів
| # | Назва документу | Тип | Дата завантаження | |
| 1 |
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 19.06.2025 16:39 | |
| 2 |
1.1_Довідка_про_наявність_техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 3 |
1.2_Копії_свідоцтв_про_реєстрацію_ТЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 4 |
1.3_ЛР_щодо_свідоцтв_про_реєстрацію_ТЗ_машин.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 5 |
2.1_Довідка_щодо_вимірювальної_лабораторії.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 6 |
2.2_Свідоцтво_лабораторія.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 7 |
2.3_ГЛ_вимірювальна_лабораторія.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 8 |
3.1_Довідка_про_наявність_АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 9 |
3.2_Підтвердження_поставки_АБС.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 10 |
3.3_Транспортна_схема.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 11 |
4.1_Довідка_про_наявність_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 12 |
4.2_ЛР_щодо_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 13 |
4.3_Накази_про_призначення_на_посаду_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 14 |
4.4_Копії_дипломів_ІТП.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 15 |
4.5_КС_геодезиста.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 16 |
4.6_Документи_ОП_головний_інженер.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 17 |
5.1_Довідка_про_аналогічні_договори.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 18 |
5.2.1_Договір_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 19 |
5.2.2_Акти_до_Договору_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 20 |
5.2.3_Лист-відгук_до_Договору_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 21 |
5.3.1_Договір_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р._ДУ1_ДУ2.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 22 |
5.3.2_Форми_КБ-3_КБ2в_до_Договору_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 23 |
5.3.3_Лист-відгук_до_Договору_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 24 |
6_Фінансова_звітність.zip
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 25 |
23.1_ГЛ_про_технічні_якісні_та_кількісні_характеристики_ПЗ.pdf
|
Технічні специфікації | 19.06.2025 16:39 | |
| 26 |
23.2_Відомість_обсягів_робіт_та_ПОМР.pdf
|
Технічні специфікації | 19.06.2025 16:39 | |
| 27 |
23.3_ГЛ_щодо_захисту_довкілля.pdf
|
Технічні специфікації | 19.06.2025 16:39 | |
| 28 |
1.1_Довідка_про_наявність_техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 29 |
1.2_Копії_свідоцтв_про_реєстрацію_ТЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 30 |
1.3_ЛР_щодо_свідоцтв_про_реєстрацію_ТЗ_машин.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 31 |
2.1_Довідка_щодо_вимірювальної_лабораторії.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 32 |
2.2_Свідоцтво_лабораторія.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 33 |
2.3_ГЛ_вимірювальна_лабораторія.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 34 |
3.1_Довідка_про_наявність_АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 35 |
3.2_Підтвердження_поставки_АБС.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 36 |
3.3_Транспортна_схема.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 37 |
4.1_Довідка_про_наявність_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 38 |
4.2_ЛР_щодо_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 39 |
4.3_Накази_про_призначення_на_посаду_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 40 |
4.4_Копії_дипломів_ІТП.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 41 |
4.5_КС_геодезиста.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 42 |
4.6_Документи_ОП_головний_інженер.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 43 |
5.1_Довідка_про_аналогічні_договори.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 44 |
5.2.1_Договір_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 45 |
5.2.2_Акти_до_Договору_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 46 |
5.2.3_Лист-відгук_до_Договору_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 47 |
5.3.1_Договір_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р._ДУ1_ДУ2.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 48 |
5.3.2_Форми_КБ-3_КБ2в_до_Договору_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 49 |
5.3.3_Лист-відгук_до_Договору_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 50 |
6_Фінансова_звітність.zip
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 51 |
Електронна пропозиція
Фінансові |
Файл підпису підтвердження пропозиції | 19.06.2025 16:39 | |
| 52 |
7.1_Довідка_п.47_Особливостей.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 53 |
7.2_Наказ_антикорупційна_програма.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 54 |
8_Довідка_щодо_забезпечення_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 55 |
9_Довідка_про_субпідрядника_співвиконавця.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 56 |
10_Довідка_щодо_відомостей_про_Учасника.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 57 |
11.1_ДСТУ_EN_ISO.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 58 |
11.2_Дозволи_на_виконання_робіт_ПН.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 59 |
12_ГЛ_тендерна_пропозиція.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 60 |
13.1_Довідка_щодо_особи_яка_підпусує_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 61 |
13.2_Документи_що_підтверджують_повноваження_директора.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 62 |
13.3_Статут_Опис_Рішення.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 63 |
13.4_Витяг_з_ЄДР_07.03.2025р.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 64 |
13.5_Виписка_з_ЄДР_05.03.2025р.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 65 |
14.1_Довідка_щодо_ліцензії.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 66 |
14.2_Будівельна_ліцензія_виписка_наказ_протокол.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 67 |
15_Довідка_щодо_врахування_обмежень.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 68 |
16_ЛР_щодо_документів_для_нерезидентів.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 69 |
17_ЛР_щодо_документів_для_об'єднання_учасників.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 70 |
18_ЛР_щодо_документів_для_ФОП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 71 |
19_Довідка_щодо_КЕП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 72 |
20_Довідка_щодо_мови.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 73 |
21_Довідка_щодо_конфіденційної_інформації.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 74 |
22_Довідка_щодо_зобов'язань.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 75 |
24_ЛЗ_на_обробку_ПД.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 76 |
25.1_ЛЗ_з_проєктом_договору.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 77 |
25.2_Проект_договору.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 78 |
26_Витяг_ПДВ_27.11.2023р.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 79 |
27_Довідка_щодо_строку_дії_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 80 |
48418 ТОВ ЄДБК p7s.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 81 |
Довіреність Павлюк Г.Г. ОРИГІНАЛ 19.06.2025 p7s.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 82 |
ДОГОВІР ГАРАНТІЇ 48418.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 83 |
27_Довідка_щодо_строку_дії_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 84 |
8_Довідка_щодо_забезпечення_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 85 |
48418 ТОВ ЄДБК p7s.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 86 |
Довіреність Павлюк Г.Г. ОРИГІНАЛ 19.06.2025 p7s.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 87 |
ДОГОВІР ГАРАНТІЇ 48418.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 |
Критерії
1. Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобов?язався сплатити відповідні зобов?язання та відшкодування завданих збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
2. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.2 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.3 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
3. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.4 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2024-05-16 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
4. Вчинення кримінальних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.5 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.6 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
5. Порушення справи про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
6. Наявність антикорупційної програми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
7. Вчинення правопорушень, пов?язаних із застосуванням санкцій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.11 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про санкції' від 2024-03-08 Стаття Номер 1644-VII
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
8.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.9 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2024-09-23 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань'
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
10. Мова (мови) тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції
Тип даних
Текст
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
ukr
11. Строк дії тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
12. Інформування про субпідрядників/співвиконавців
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Група вимог
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
13. Забезпечення тендерних пропозицій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі у % від очікуваної вартості закупівлі
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
0,5
Спосіб підтвердження
Назва
Розмір забезпечення тендерної пропозиції
Опис
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Повний опис умов та розміру надання забезпечення
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу.
Спосіб підтвердження
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Опис
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Крім того, усі документи видані банком і які надаються відповідно до вимог даного пункту документації повинні містити кваліфікований електронний підпис гаранта. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис (КЕП) банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження КЕП банківської гарантії, така гарантія вважається не наданою та тендерна пропозиція учасника відхиляється Замовником відповідно до абз. 5 п. 44 Особливостей. Банківська гарантія оформляється відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 №5) та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції" та із урахуванням вимог даної тендерної документації. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У тексті банківської гарантії обов’язково повинно бути зазначено обов’язок банку-гаранта протягом 5 робочих днів після дня отримання банком-гарантом письмової вимоги бенефіціара, сплатити йому суму гарантії. Банківська гарантія не може містити додаткових умов щодо: - вимог надання Принципалом листів або інших документів (крім випадків надання Принципалом повідомлення банку-гаранту про настання обставин, за яких строк дії Банківської гарантії вважається закінченим); - вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; - можливості часткової сплати суми гарантії. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зарахування грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку учасника (принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції повинно враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції відхиляються Замовником відповідно до пункту 44 Особливостей. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000, Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
14. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
При наданні забезпечення у формі банківської гарантії підтверджується, що
Вимога
Сума забезпечення виконання Договору про закупівлю становить % від ціни цього Договору про закупівлю
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
1
Спосіб підтвердження
Назва
Забезпечення виконання договору
Опис
Замовник вимагає від учасника-переможця надати в електронному вигляді забезпечення виконання договору – електронна банківська гарантія, не пізніше дати укладення договору про закупівлю, але в будь-якому випадку до кінцевого строку укладання договору, передбаченого пунктом 49 Особливостей, якщо така вимога передбачена проєктом договору, який наведений у Додатку 3 цієї тендерної документації. Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути надана з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути обов’язково підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) Банка-Гаранта та надана Замовнику шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу «Prozorro». Банківська гарантія оформлюється: - банками-резидентами України - відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639; - іноземними банками – відповідно до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No. 758). Банківська гарантія повинна містити: ? повне найменування учасника-переможця процедури закупівлі (принципала за гарантією); ? найменування бенефіціара за гарантією (Замовника); ? посилання на оголошення про проведення закупівлі (UA-_____), предмет закупівлі; ? суму і валюту гарантії (цифрами та словами), у розмірі, що визначений тендерною документацією Замовника; ? положення, що банківська гарантія забезпечує виконання зобов’язань принципала за договором про закупівлю, що буде укладено за результатами закупівлі; ? безвідкличне та безумовне зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання першої письмової вимоги Замовника (бенефіціара) повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення учасником-переможцем (принципалом) будь-яких зобов'язань, передбачених договором закупівлі, без необхідності додаткового обґрунтування та надання додаткових документів; ? положення, що всі платежі за гарантією мають бути здійснені банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи; ? покладення усіх витрат, пов'язаних із гарантією, на принципала; ? положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом; ? строк дії банківської гарантії повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів; ? повну відповідність банківської гарантії чинному законодавству України (для банків-резидентів України) та Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (для іноземних банків). Текст банківської гарантії не має містити: - посилання на умови договору про надання гарантії (правочину, укладеного між банком-гарантом та принципалом); - умови про зменшення відповідальності банка в будь-якому випадку (крім випадку прострочення подання вимоги) - умови про ускладнення процедури виплати грошових коштів за гарантією (додаткового підтвердження повноважень підписанта вимоги, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності вимоги, тощо); - обмеження відповідальності банку-гаранту сумою, на яку видано гарантію, у разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за гарантією; - умови відкликання гарантії банком-гарантом. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення виконання договору складає 1% від вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів. Гарантія має набувати чинності з дати її видачі банком-гарантом. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після: 1) виконання договору про закупівлю в повному обсязі та передачі переможцем процедури закупівлі замовнику повного комплекту виконавчої документації щодо об’єкта будівництва; 2) у разі визнання судом результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей. Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки у разі: - продовження строку дії гарантії у зв’язку з продовженням строку дії договору; - зміни суми гарантії у бік зменшення у разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей. У разі продовження строку дії договору згідно з умовами договору, учасник-переможець, не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення строку дії гарантії, зобов’язаний продовжити строк дії забезпечення виконання договору на строк не менше, як на 30 робочих днів терміну дії договору або надати нове забезпечення виконання договору у вигляді електронної банківської гарантії на тих самих умовах до закінчення строку дії гарантії. Невиконання цієї умови є гарантійним випадком, який дає право замовнику звернутися до банку-гаранта з вимогою про сплату повної суми гарантії. У разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей учасник-переможець має право внести зміни до суми гарантії відповідно до умов такого Договору. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання/неналежного виконання учасником-переможцем його договірних зобов’язань за договором, або ж розірвання договору з ініціативи учасника-переможця. У разі невиконання або неналежного виконання (як повністю, так і частково) принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією, бенефіціар має право протягом строку дії гарантії звернутися з вимогою до гаранта про сплату коштів відповідно до її умов. Підставою заявлення вимог до гаранта є настання гарантійного випадку, під яким розуміється факт порушення принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією. Вимога бенефіціара до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта бенефіціар зазначає, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, забезпеченого гарантією. Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000 Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Забезпечення виконання договору
Вимога
Строк дії гарантії перевищує строк дії Договору про закупівлю на
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
30
15. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
16. Наявність працівників відповідної кваліфікації
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
17. Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
18. Наявність фінансової спроможності
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Учасник:
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП"
Пропозиція:
18 978 000 грн.
Відповіді на критерії
Список документів
| # | Назва документу | Тип | Дата завантаження | |
| 1 |
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 29.06.2025 23:33 | |
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 25.06.2025 15:07 | ||
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 25.06.2025 14:48 | ||
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 20.06.2025 16:55 | ||
| 2 |
Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 15:04 | |
|
Аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:42 | ||
|
Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | ||
| 3 |
АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:46 | |
| 4 |
АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:44 | |
| 5 |
Дод.угоди №1-6 Малин.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 6 |
Довідка про наявність техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 7 |
Транспортна схема О220507.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 8 |
Договір №1821-23 від 10.08.2023р. Малин.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 9 |
Дод.угоди №7-12 Малин.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 10 |
16. Транспортна схема О220507.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 11 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 12 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 13 |
19. Фінзвітність 2024.7z.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 14 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 15 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 16 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 17 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 18 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 19 |
15. Довідка про АБЗ.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 20 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 21 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 22 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 23 |
19. Фінзвітність 2024.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:44 | |
| 24 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:43 | |
| 25 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:43 | |
| 26 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 27 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 28 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 29 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 30 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 31 |
16. Транспортна схема О220507.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 32 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:41 | |
| 33 |
15. Довідка про АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:41 | |
| 34 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:40 | |
| 35 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:32 | |
| 36 |
Файл підпису.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 29.06.2025 23:31 | |
| 37 |
Витяг про несудимість (1).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 29.06.2025 23:29 | |
| 38 |
Договірна ціна Херсон.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 17:05 | |
| 39 |
О220507 Східне – Загорянівка Акти по BOQ — копия (2).xls
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 17:05 | |
| 40 |
Рішення протоколи про призн директора.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 41 |
Наказ про призначення директора + рішення.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 42 |
Довідка Войтко І.В..zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 43 |
Довідка ТОВ БК Будальянс.zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 44 |
Довідка ст.47 (зі змінами).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 45 |
Витяг про несудимість.zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 46 |
25. Довідка щодо КЕП .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 47 |
23. Згода з Додатком 2 Технічні характеристики.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 48 |
28. Лист-згода з проєктом договору .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 49 |
26. Довідка щодо конфіденційної інформації .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 50 |
24. Ліцензія оригінал.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 51 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 52 |
20. Відомості про учасника.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 53 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 54 |
19. Фінзвітність 2024.7z.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 55 |
27. Лист-згода на обробку даних Войтко І.В..pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 56 |
22. Лист-згода про мову.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 57 |
21. Сертифікати ДСТУ ISO (якість, екологія).pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 58 |
21.2. Декларація на спорудження і обслуговування доріг.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 59 |
21.1. Дозвіл ДЕРЖПРАЦІ Будальянс Груп.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 60 |
17. 1. Підтвердження на працівників.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 61 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 62 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 63 |
15. Довідка про АБЗ.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 64 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 65 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 66 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 67 |
16. Транспортна схема О220507.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 68 |
10. Довідка-згода з нормами.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 69 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 70 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 71 |
11. Довідка про рф.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 72 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 73 |
12. Довідка про субпідрядника.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 74 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 75 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 76 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 77 |
7. Довідка ст.47 (зі змінами).pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 78 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 79 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 80 |
4. Виписка з ЄДР Будальянс 2024.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 81 |
3. Довідка щодо підпису.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 82 |
5. Статут 2021 ориг.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 83 |
2. Рішення протоколи про призн директора.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 84 |
6. Витяг ПДВ.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 85 |
1. Наказ про призначення директора + рішення.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 86 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:37 | |
| 87 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:36 | |
| 88 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:35 | |
| 89 |
24. Ліцензія оригінал.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 90 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 91 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 92 |
23. Згода з Додатком 2 Технічні характеристики.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 93 |
21.2. Декларація на спорудження і обслуговування доріг.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 94 |
12. Довідка про субпідрядника.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 95 |
10. Довідка-згода з нормами.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 96 |
28. Лист-згода з проєктом договору .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 97 |
15. Довідка про АБЗ.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 98 |
21. Сертифікати ДСТУ ISO (якість, екологія).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 99 |
19. Фінзвітність 2024.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 100 |
17. 1. Підтвердження на працівників.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 101 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 102 |
2. Рішення протоколи про призн директора.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 103 |
5. Статут 2021 ориг.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 104 |
26. Довідка щодо конфіденційної інформації .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 105 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 106 |
1. Наказ про призначення директора + рішення.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 107 |
3. Довідка щодо підпису.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 108 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 109 |
6. Витяг ПДВ.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 110 |
11. Довідка про рф.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 111 |
20. Відомості про учасника.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 112 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 113 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 114 |
22. Лист-згода про мову.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 115 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 116 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 117 |
21.1. Дозвіл ДЕРЖПРАЦІ Будальянс Груп.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 118 |
4. Виписка з ЄДР Будальянс 2024.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 119 |
25. Довідка щодо КЕП .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 120 |
7. Довідка ст.47 (зі змінами).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 121 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 122 |
16. Транспортна схема О220507.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 123 |
27. Лист-згода на обробку даних Войтко І.В..pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 124 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 125 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 |
Критерії
1. Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобов?язався сплатити відповідні зобов?язання та відшкодування завданих збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
2. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.2 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.3 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
3. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.4 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2024-05-16 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
4. Вчинення кримінальних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.5 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.6 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
5. Порушення справи про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
6. Наявність антикорупційної програми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
7. Вчинення правопорушень, пов?язаних із застосуванням санкцій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.11 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про санкції' від 2024-03-08 Стаття Номер 1644-VII
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
8.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.9 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2024-09-23 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань'
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
10. Мова (мови) тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції
Тип даних
Текст
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
ukr
11. Строк дії тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
12. Інформування про субпідрядників/співвиконавців
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Група вимог
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
13. Забезпечення тендерних пропозицій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі у % від очікуваної вартості закупівлі
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
0,5
Спосіб підтвердження
Назва
Розмір забезпечення тендерної пропозиції
Опис
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Повний опис умов та розміру надання забезпечення
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу.
Спосіб підтвердження
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Опис
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Крім того, усі документи видані банком і які надаються відповідно до вимог даного пункту документації повинні містити кваліфікований електронний підпис гаранта. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис (КЕП) банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження КЕП банківської гарантії, така гарантія вважається не наданою та тендерна пропозиція учасника відхиляється Замовником відповідно до абз. 5 п. 44 Особливостей. Банківська гарантія оформляється відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 №5) та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції" та із урахуванням вимог даної тендерної документації. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У тексті банківської гарантії обов’язково повинно бути зазначено обов’язок банку-гаранта протягом 5 робочих днів після дня отримання банком-гарантом письмової вимоги бенефіціара, сплатити йому суму гарантії. Банківська гарантія не може містити додаткових умов щодо: - вимог надання Принципалом листів або інших документів (крім випадків надання Принципалом повідомлення банку-гаранту про настання обставин, за яких строк дії Банківської гарантії вважається закінченим); - вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; - можливості часткової сплати суми гарантії. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зарахування грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку учасника (принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції повинно враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції відхиляються Замовником відповідно до пункту 44 Особливостей. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000, Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
14. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
При наданні забезпечення у формі банківської гарантії підтверджується, що
Вимога
Сума забезпечення виконання Договору про закупівлю становить % від ціни цього Договору про закупівлю
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
1
Спосіб підтвердження
Назва
Забезпечення виконання договору
Опис
Замовник вимагає від учасника-переможця надати в електронному вигляді забезпечення виконання договору – електронна банківська гарантія, не пізніше дати укладення договору про закупівлю, але в будь-якому випадку до кінцевого строку укладання договору, передбаченого пунктом 49 Особливостей, якщо така вимога передбачена проєктом договору, який наведений у Додатку 3 цієї тендерної документації. Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути надана з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути обов’язково підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) Банка-Гаранта та надана Замовнику шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу «Prozorro». Банківська гарантія оформлюється: - банками-резидентами України - відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639; - іноземними банками – відповідно до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No. 758). Банківська гарантія повинна містити: ? повне найменування учасника-переможця процедури закупівлі (принципала за гарантією); ? найменування бенефіціара за гарантією (Замовника); ? посилання на оголошення про проведення закупівлі (UA-_____), предмет закупівлі; ? суму і валюту гарантії (цифрами та словами), у розмірі, що визначений тендерною документацією Замовника; ? положення, що банківська гарантія забезпечує виконання зобов’язань принципала за договором про закупівлю, що буде укладено за результатами закупівлі; ? безвідкличне та безумовне зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання першої письмової вимоги Замовника (бенефіціара) повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення учасником-переможцем (принципалом) будь-яких зобов'язань, передбачених договором закупівлі, без необхідності додаткового обґрунтування та надання додаткових документів; ? положення, що всі платежі за гарантією мають бути здійснені банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи; ? покладення усіх витрат, пов'язаних із гарантією, на принципала; ? положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом; ? строк дії банківської гарантії повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів; ? повну відповідність банківської гарантії чинному законодавству України (для банків-резидентів України) та Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (для іноземних банків). Текст банківської гарантії не має містити: - посилання на умови договору про надання гарантії (правочину, укладеного між банком-гарантом та принципалом); - умови про зменшення відповідальності банка в будь-якому випадку (крім випадку прострочення подання вимоги) - умови про ускладнення процедури виплати грошових коштів за гарантією (додаткового підтвердження повноважень підписанта вимоги, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності вимоги, тощо); - обмеження відповідальності банку-гаранту сумою, на яку видано гарантію, у разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за гарантією; - умови відкликання гарантії банком-гарантом. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення виконання договору складає 1% від вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів. Гарантія має набувати чинності з дати її видачі банком-гарантом. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після: 1) виконання договору про закупівлю в повному обсязі та передачі переможцем процедури закупівлі замовнику повного комплекту виконавчої документації щодо об’єкта будівництва; 2) у разі визнання судом результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей. Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки у разі: - продовження строку дії гарантії у зв’язку з продовженням строку дії договору; - зміни суми гарантії у бік зменшення у разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей. У разі продовження строку дії договору згідно з умовами договору, учасник-переможець, не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення строку дії гарантії, зобов’язаний продовжити строк дії забезпечення виконання договору на строк не менше, як на 30 робочих днів терміну дії договору або надати нове забезпечення виконання договору у вигляді електронної банківської гарантії на тих самих умовах до закінчення строку дії гарантії. Невиконання цієї умови є гарантійним випадком, який дає право замовнику звернутися до банку-гаранта з вимогою про сплату повної суми гарантії. У разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей учасник-переможець має право внести зміни до суми гарантії відповідно до умов такого Договору. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання/неналежного виконання учасником-переможцем його договірних зобов’язань за договором, або ж розірвання договору з ініціативи учасника-переможця. У разі невиконання або неналежного виконання (як повністю, так і частково) принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією, бенефіціар має право протягом строку дії гарантії звернутися з вимогою до гаранта про сплату коштів відповідно до її умов. Підставою заявлення вимог до гаранта є настання гарантійного випадку, під яким розуміється факт порушення принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією. Вимога бенефіціара до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта бенефіціар зазначає, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, забезпеченого гарантією. Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000 Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Забезпечення виконання договору
Вимога
Строк дії гарантії перевищує строк дії Договору про закупівлю на
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
30
15. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
16. Наявність працівників відповідної кваліфікації
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
17. Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
18. Наявність фінансової спроможності
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Критерії закупівлі
Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі
1. Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобов?язався сплатити відповідні зобов?язання та відшкодування завданих збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
2. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.4 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2024-05-16 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
3. Порушення справи про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
4. Наявність антикорупційної програми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
5. Вчинення правопорушень, пов?язаних із застосуванням санкцій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.11 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про санкції' від 2024-03-08 Стаття Номер 1644-VII
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.9 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2024-09-23 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань'
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
7. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.2 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.3 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
8. Вчинення кримінальних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.5 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.6 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
9.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
10. Наявність впливу на прийняття рішення замовника
Має надати підтвердження по критерію
Замовник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
11.
Наявність зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або
замовником
замовником
Має надати підтвердження по критерію
Замовник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є пов'язаною особою з іншими учасниками та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
1. Мова (мови) тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції
Тип даних
Текст
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
ukr
2. Строк дії тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
3. Інформування про субпідрядників/співвиконавців
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Група вимог
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Скасування
21.07.2025 00:00
01 липня 2025 року рішенням уповноваженої особи дискваліфіковано переможця у закупівлі Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км), ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника – ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП", на підставі підпунктом 3 пункту 44.
Відповідно до ч.5, 6 п.49 Особливостей, у разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом.
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями.
За результатами аукціону у вказаній закупівлі наступною тендерною пропозицією у списку тендерних пропозицій, розташованою за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, є пропозиція ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", яку електронна система визначила найбільш економічно вигідною 01.07.2025 року.
Відповідно до ч. 10 ст.29 Закону України «Про публічні закупівлі», строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.
Строк розгляду тендерної пропозиції ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" сплив 08 липня 2025 року, і продовжений до вказаної дати не був.
Жодних інших механізмів щодо усунення таких порушень, зокрема, щодо поновлення пропущеного строку; продовження строку, який сплив; прийняття рішення поза межами строку розгляду тендерної пропозиції, тощо, законодавством не передбачено, у зв’язку з чим вказана процедура закупівлі підлягає відміні на підставі неможливості усунення порушень.
Таким чином, зазначені порушення на цьому етапі Закупівлі неможливо усунути чи виправити.
Контактна особа
Відповідальний за закупівлю
Король Олександр Леонідович
Відповідальний за закупівлю (англійською мовою)
Venislav Nataliia
Електронна пошта
Телефон
+380958246154
Замовник
ЄДРПОУ
43538115
Назва (англійською мовою)
STATE INSTITUTION «LOCAL ROADS OF KHERSON REGION»
Повна назва
Державна установа "Місцеві дороги Херсонщини"
Повна назва (англійською мовою)
STATE INSTITUTION «LOCAL ROADS OF KHERSON REGION»
Поштовий індекс
73000
Країна
Україна
Область або регіон
Херсонська область
Населений пункт
місто Херсон
Адреса
проспект Незалежності, будинок 47
Кваліфікація
Лот № 1
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Період вимог/скарг з
25.06.2025
17:54
по
01.07.2025
00:00
Період розгляду тендерної пропозиції з
23.06.2025
12:03
по
01.07.2025
00:00
Показати документи пропозиції
Відповіді на критерії
Список документів
| # | Назва документу | Тип | Дата завантаження | |
| 1 |
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 29.06.2025 23:33 | |
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 25.06.2025 15:07 | ||
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 25.06.2025 14:48 | ||
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 20.06.2025 16:55 | ||
| 2 |
Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 15:04 | |
|
Аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:42 | ||
|
Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | ||
| 3 |
АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:46 | |
| 4 |
АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:44 | |
| 5 |
Дод.угоди №1-6 Малин.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 6 |
Довідка про наявність техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 7 |
Транспортна схема О220507.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 8 |
Договір №1821-23 від 10.08.2023р. Малин.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 9 |
Дод.угоди №7-12 Малин.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 10 |
16. Транспортна схема О220507.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 11 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 12 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 13 |
19. Фінзвітність 2024.7z.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 14 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 15 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 16 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 17 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 18 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 19 |
15. Довідка про АБЗ.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 20 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 21 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 22 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 23 |
19. Фінзвітність 2024.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:44 | |
| 24 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:43 | |
| 25 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:43 | |
| 26 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 27 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 28 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 29 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 30 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 31 |
16. Транспортна схема О220507.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 32 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:41 | |
| 33 |
15. Довідка про АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:41 | |
| 34 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:40 | |
| 35 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:32 | |
| 36 |
Файл підпису.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 29.06.2025 23:31 | |
| 37 |
Витяг про несудимість (1).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 29.06.2025 23:29 | |
| 38 |
Договірна ціна Херсон.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 17:05 | |
| 39 |
О220507 Східне – Загорянівка Акти по BOQ — копия (2).xls
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 17:05 | |
| 40 |
Рішення протоколи про призн директора.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 41 |
Наказ про призначення директора + рішення.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 42 |
Довідка Войтко І.В..zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 43 |
Довідка ТОВ БК Будальянс.zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 44 |
Довідка ст.47 (зі змінами).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 45 |
Витяг про несудимість.zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 46 |
25. Довідка щодо КЕП .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 47 |
23. Згода з Додатком 2 Технічні характеристики.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 48 |
28. Лист-згода з проєктом договору .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 49 |
26. Довідка щодо конфіденційної інформації .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 50 |
24. Ліцензія оригінал.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 51 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 52 |
20. Відомості про учасника.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 53 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 54 |
19. Фінзвітність 2024.7z.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 55 |
27. Лист-згода на обробку даних Войтко І.В..pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 56 |
22. Лист-згода про мову.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 57 |
21. Сертифікати ДСТУ ISO (якість, екологія).pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 58 |
21.2. Декларація на спорудження і обслуговування доріг.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 59 |
21.1. Дозвіл ДЕРЖПРАЦІ Будальянс Груп.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 60 |
17. 1. Підтвердження на працівників.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 61 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 62 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 63 |
15. Довідка про АБЗ.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 64 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 65 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 66 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 67 |
16. Транспортна схема О220507.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 68 |
10. Довідка-згода з нормами.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 69 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 70 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 71 |
11. Довідка про рф.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 72 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 73 |
12. Довідка про субпідрядника.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 74 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 75 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 76 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 77 |
7. Довідка ст.47 (зі змінами).pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 78 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 79 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 80 |
4. Виписка з ЄДР Будальянс 2024.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 81 |
3. Довідка щодо підпису.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 82 |
5. Статут 2021 ориг.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 83 |
2. Рішення протоколи про призн директора.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 84 |
6. Витяг ПДВ.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 85 |
1. Наказ про призначення директора + рішення.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 86 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:37 | |
| 87 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:36 | |
| 88 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:35 | |
| 89 |
24. Ліцензія оригінал.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 90 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 91 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 92 |
23. Згода з Додатком 2 Технічні характеристики.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 93 |
21.2. Декларація на спорудження і обслуговування доріг.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 94 |
12. Довідка про субпідрядника.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 95 |
10. Довідка-згода з нормами.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 96 |
28. Лист-згода з проєктом договору .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 97 |
15. Довідка про АБЗ.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 98 |
21. Сертифікати ДСТУ ISO (якість, екологія).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 99 |
19. Фінзвітність 2024.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 100 |
17. 1. Підтвердження на працівників.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 101 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 102 |
2. Рішення протоколи про призн директора.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 103 |
5. Статут 2021 ориг.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 104 |
26. Довідка щодо конфіденційної інформації .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 105 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 106 |
1. Наказ про призначення директора + рішення.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 107 |
3. Довідка щодо підпису.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 108 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 109 |
6. Витяг ПДВ.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 110 |
11. Довідка про рф.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 111 |
20. Відомості про учасника.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 112 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 113 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 114 |
22. Лист-згода про мову.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 115 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 116 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 117 |
21.1. Дозвіл ДЕРЖПРАЦІ Будальянс Груп.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 118 |
4. Виписка з ЄДР Будальянс 2024.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 119 |
25. Довідка щодо КЕП .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 120 |
7. Довідка ст.47 (зі змінами).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 121 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 122 |
16. Транспортна схема О220507.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 123 |
27. Лист-згода на обробку даних Войтко І.В..pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 124 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 125 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 |
Критерії
1. Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобов?язався сплатити відповідні зобов?язання та відшкодування завданих збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
2. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.2 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.3 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
3. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.4 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2024-05-16 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
4. Вчинення кримінальних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.5 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.6 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
5. Порушення справи про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
6. Наявність антикорупційної програми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
7. Вчинення правопорушень, пов?язаних із застосуванням санкцій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.11 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про санкції' від 2024-03-08 Стаття Номер 1644-VII
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
8.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.9 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2024-09-23 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань'
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
10. Мова (мови) тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції
Тип даних
Текст
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
ukr
11. Строк дії тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Тип
Документ
Документ
Опис
Строк дії тендерної пропозиції
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Тип
Документ
Документ
Опис
Строк дії тендерної пропозиції
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Тип
Документ
Документ
Опис
Строк дії тендерної пропозиції
12. Інформування про субпідрядників/співвиконавців
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
13. Забезпечення тендерних пропозицій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі у % від очікуваної вартості закупівлі
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
0,5
Спосіб підтвердження
Назва
Розмір забезпечення тендерної пропозиції
Опис
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
0,5
Відповідь
Назва
Забезпечення тендерних пропозицій
Тип
Документ
Документ
Опис
Забезпечення тендерних пропозицій
Вимога
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Повний опис умов та розміру надання забезпечення
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу.
Спосіб підтвердження
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Опис
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Крім того, усі документи видані банком і які надаються відповідно до вимог даного пункту документації повинні містити кваліфікований електронний підпис гаранта. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис (КЕП) банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження КЕП банківської гарантії, така гарантія вважається не наданою та тендерна пропозиція учасника відхиляється Замовником відповідно до абз. 5 п. 44 Особливостей. Банківська гарантія оформляється відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 №5) та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції" та із урахуванням вимог даної тендерної документації. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У тексті банківської гарантії обов’язково повинно бути зазначено обов’язок банку-гаранта протягом 5 робочих днів після дня отримання банком-гарантом письмової вимоги бенефіціара, сплатити йому суму гарантії. Банківська гарантія не може містити додаткових умов щодо: - вимог надання Принципалом листів або інших документів (крім випадків надання Принципалом повідомлення банку-гаранту про настання обставин, за яких строк дії Банківської гарантії вважається закінченим); - вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; - можливості часткової сплати суми гарантії. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зарахування грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку учасника (принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції повинно враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції відхиляються Замовником відповідно до пункту 44 Особливостей. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000, Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Забезпечення тендерних пропозицій
Тип
Документ
Документ
Опис
Забезпечення тендерних пропозицій
14. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
При наданні забезпечення у формі банківської гарантії підтверджується, що
Вимога
Сума забезпечення виконання Договору про закупівлю становить % від ціни цього Договору про закупівлю
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
1
Спосіб підтвердження
Назва
Забезпечення виконання договору
Опис
Замовник вимагає від учасника-переможця надати в електронному вигляді забезпечення виконання договору – електронна банківська гарантія, не пізніше дати укладення договору про закупівлю, але в будь-якому випадку до кінцевого строку укладання договору, передбаченого пунктом 49 Особливостей, якщо така вимога передбачена проєктом договору, який наведений у Додатку 3 цієї тендерної документації. Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути надана з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути обов’язково підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) Банка-Гаранта та надана Замовнику шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу «Prozorro». Банківська гарантія оформлюється: - банками-резидентами України - відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639; - іноземними банками – відповідно до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No. 758). Банківська гарантія повинна містити: ? повне найменування учасника-переможця процедури закупівлі (принципала за гарантією); ? найменування бенефіціара за гарантією (Замовника); ? посилання на оголошення про проведення закупівлі (UA-_____), предмет закупівлі; ? суму і валюту гарантії (цифрами та словами), у розмірі, що визначений тендерною документацією Замовника; ? положення, що банківська гарантія забезпечує виконання зобов’язань принципала за договором про закупівлю, що буде укладено за результатами закупівлі; ? безвідкличне та безумовне зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання першої письмової вимоги Замовника (бенефіціара) повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення учасником-переможцем (принципалом) будь-яких зобов'язань, передбачених договором закупівлі, без необхідності додаткового обґрунтування та надання додаткових документів; ? положення, що всі платежі за гарантією мають бути здійснені банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи; ? покладення усіх витрат, пов'язаних із гарантією, на принципала; ? положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом; ? строк дії банківської гарантії повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів; ? повну відповідність банківської гарантії чинному законодавству України (для банків-резидентів України) та Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (для іноземних банків). Текст банківської гарантії не має містити: - посилання на умови договору про надання гарантії (правочину, укладеного між банком-гарантом та принципалом); - умови про зменшення відповідальності банка в будь-якому випадку (крім випадку прострочення подання вимоги) - умови про ускладнення процедури виплати грошових коштів за гарантією (додаткового підтвердження повноважень підписанта вимоги, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності вимоги, тощо); - обмеження відповідальності банку-гаранту сумою, на яку видано гарантію, у разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за гарантією; - умови відкликання гарантії банком-гарантом. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення виконання договору складає 1% від вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів. Гарантія має набувати чинності з дати її видачі банком-гарантом. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після: 1) виконання договору про закупівлю в повному обсязі та передачі переможцем процедури закупівлі замовнику повного комплекту виконавчої документації щодо об’єкта будівництва; 2) у разі визнання судом результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей. Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки у разі: - продовження строку дії гарантії у зв’язку з продовженням строку дії договору; - зміни суми гарантії у бік зменшення у разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей. У разі продовження строку дії договору згідно з умовами договору, учасник-переможець, не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення строку дії гарантії, зобов’язаний продовжити строк дії забезпечення виконання договору на строк не менше, як на 30 робочих днів терміну дії договору або надати нове забезпечення виконання договору у вигляді електронної банківської гарантії на тих самих умовах до закінчення строку дії гарантії. Невиконання цієї умови є гарантійним випадком, який дає право замовнику звернутися до банку-гаранта з вимогою про сплату повної суми гарантії. У разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей учасник-переможець має право внести зміни до суми гарантії відповідно до умов такого Договору. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання/неналежного виконання учасником-переможцем його договірних зобов’язань за договором, або ж розірвання договору з ініціативи учасника-переможця. У разі невиконання або неналежного виконання (як повністю, так і частково) принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією, бенефіціар має право протягом строку дії гарантії звернутися з вимогою до гаранта про сплату коштів відповідно до її умов. Підставою заявлення вимог до гаранта є настання гарантійного випадку, під яким розуміється факт порушення принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією. Вимога бенефіціара до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта бенефіціар зазначає, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, забезпеченого гарантією. Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000 Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Забезпечення виконання договору
Відповідь на вимогу
Значення
1,0
Вимога
Строк дії гарантії перевищує строк дії Договору про закупівлю на
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
30
Відповідь на вимогу
Значення
30
15. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Опис
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Опис
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Опис
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
16. Наявність працівників відповідної кваліфікації
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність працівників відповідної кваліфікації
Тип
Документ
Опис
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність працівників відповідної кваліфікації
Тип
Документ
Опис
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність працівників відповідної кваліфікації
Тип
Документ
Опис
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
17. Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Тип
Документ
Опис
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Тип
Документ
Опис
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Тип
Документ
Опис
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
18. Наявність фінансової спроможності
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
аявність фінансової спроможності
Тип
Документ
Документ
Опис
аявність фінансової спроможності
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
аявність фінансової спроможності
Тип
Документ
Документ
Опис
аявність фінансової спроможності
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
аявність фінансової спроможності
Тип
Документ
Документ
Опис
аявність фінансової спроможності
Кваліфікований електронний підпис накладено.
Документи кваліфікації
Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі
1. Наявність впливу на прийняття рішення замовника
Має надати підтвердження по критерію
Замовник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
2.
Наявність зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або
замовником
замовником
Має надати підтвердження по критерію
Замовник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є пов'язаною особою з іншими учасниками та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Вимога про усунення невідповідностей
Зміст
Невідповідність №1:
Відповідно до Довідки про наявність механізмів, обладнання та устаткування № 31 від 10.06.2025 Учасником для надання послуг у рядку 2 заявлено використання катка дорожнього BOMAG BW154 AP-4AM, що належить Учаснику на підставі свідоцтва про реєстрацію машини ОМ № 086175 від 28.01.2021 року. В той же час Учасником на підтвердження вказаної інформації надано свідоцтво про реєстрацію машини ОМ № 086175 від 28.01.2021 року, відповідно до якого марка вказаного катка зазначена як BOMAG BW154 AP-AM.
Таким чином, у складі тендерної пропозиції Учасника міститься суперечлива інформація щодо марки катка дорожнього, який ним планується залучити для надання послуг.
Посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією:
вимога викладена в підпункті 1.1.1. пункту 1.1 Розділу 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям», додатку 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції», відповідно до якого, Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі.
Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість:
1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од.
2. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од.
3. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од.
4. Асфальтоукладальник – 1 од.
5. Автогрейдер – 1 од.
6. Автомобілі-самоскиди – 2 од.
7. Екскаватор – 1 од.
8. Автогудронатор – 1 од.
9. Машина поливально-мийна – 1 од
У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання.
Таблиця 1
ДОВІДКА
про наявність механізмів, обладнання та устаткування
№
з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*:
власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**.
1 2 3 4 5 6
* якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України);
** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1.
У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею.
Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б.
(підпис, печатка)
У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”.
В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1:
- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства.
Невідповідність №2:
Учасником у складі тендерної пропозиції надано довідку про наявність досвіду виконання аналогічного договору № 31/18-В від 10.06.2025 року, відповідно до якої як аналогічний договір зазначено Договір № 1821-23 від 10.08.2023 року, укладений з Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації щодо капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 061117 Малин-Нове Життя через Українку, Будо-Вороб»їне на ділянці км 0+000 – км 9+400 Житомирська область.
Однак, всупереч вимогам п.1.3. розділу 1 «Документи, які надаються у складі тендерної документації та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» Додатку 1 до тендерної документації, відповідно до якого Учасник в складі тендерної пропозиції надає аналогічний договір з усіма додатками та змінами до договору, вищеозначений договір не надано.
Посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією:
вимога викладена в підпункті 1.3. «Наявність документально підтвердженого досвіду про виконання аналогічного(аналогічних) договору (договорів)» пункту 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції», відповідно до якого Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*.
Таблиця 6
ДОВІДКА
про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів)
№ п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних
(ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту
приймання
виконаних
будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг
1. Номер договору.
2. Дата укладання договору
3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн
2.Сума виконання договору, грн
3. Відсоток виконання договору
Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б.
* Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років.
Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах.
Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги).
В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає:
- аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору;
- акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах.
- копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами).
Невідповідність №3:
Учасником у складі тендерної пропозиції надано довідку про наявність досвіду виконання аналогічного договору № 31/18-В від 10.06.2025 року, в колонці «Найменування робіт / одиниця виміру відповідно до основних (ключових) робіт» якої не зазначено одиниці виміру.
В колонці «Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг» вказаної вище довідки некоректно вказано номера пунктів актів приймання виконаних будівельних робіт, що не відповідають порядку нумерації наданих у складі тендерної пропозиції скан-копій актів приймання виконаних будівельних робіт (наприклад в акті № 1 від 07.09.2023 вказано п. 19 замість 19/19)
Таким чином, в наданих Учасником документах міститься суперечлива інформація щодо наявності у Учасника досвіду виконання аналогічного договору.
Посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією:
вимога викладена в підпункті 1.3. «Наявність документально підтвердженого досвіду про виконання аналогічного(аналогічних) договору (договорів)» пункту 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції», відповідно до якого Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*.
Таблиця 6
ДОВІДКА
про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів)
№ п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних
(ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту
приймання
виконаних
будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг
1. Номер договору.
2. Дата укладання договору
3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн
2.Сума виконання договору, грн
3. Відсоток виконання договору
Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б.
* Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років.
Невідповідність №4:
В довідці про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) №31/15-В від 10.06.2025 року, в колонці «Місцезнаходження АБЗ (адреса)» зазначено: Миколаївська область, Новобузький район, с/рада Софіївська.
В той же час відповідно до наданого Учасником АТЕСТАТУ ВИРОБНИЦТВА, зареєстрованого в Реєстрі № AB.BA.304-24 від "26" листопада 2024 року, адреса АБЗ «ДС-18537У»" вказана: Миколаївська обл., Новобузький район, с/рада Софіївська, к.д. 4824585000:04:000:0582.
Таким чином, в документах, наданих учасником міститься суперечлива інформація щодо місцезнаходження асфальтобетонного заводу.
Посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією:
вимога викладена в підпункті 1.1.3. пункту 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції», відповідно до якого, Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону.
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів).
Таблиця 3
ДОВІДКА
про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів)
№ з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування
* якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо).
У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3.
В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає:
- документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них);
- бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця.
В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає:
- договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг;
- акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);
- лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі.
У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає:
- договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі;
- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).
Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм).
В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає:
- атестат виробництва;
- договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору);
- дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу.
Невідповідність №5:
В наданій учасником транспортній схемі № 31/16 від 10.06.2025 року, в колонці 2 «Найменування (асфальтобетонної суміші) вид, тип, марка» вказано «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1». В той же час, відповідно до Відомості ресурсів «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)» ДОДАТОКУ 2 до тендерної документації «Інформація щодо відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації», Замовником визначено Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1.
Посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією:
вимога викладена в Відомості ресурсів «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)» ДОДАТКУ 2 до тендерної документації «Інформація щодо відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації», пункті 10 Таблиці ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції», відповідно до якого, для документального підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, у тому числі технічного завдання (специфікації), учасник надає підписані керівником або уповноваженою особою документи, що передбачені Додатком 2 до тендерної документації (Відомість обсягів робіт (BoQ) та Перелік основних матеріальних ресурсів), та в в підпункті 1.1.3. пункту 1.1. розділу 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції», відповідно до якого, Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону.
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів).
Таблиця 3
ДОВІДКА
про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів)
№ з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування
* якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо).
У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3.
В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає:
- документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них);
- бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця.
В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає:
- договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг;
- акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);
- лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі.
У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає:
- договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі;
- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).
Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм).
В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає:
- атестат виробництва;
- договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору);
- дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу.
Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4.
Таблиця 4
ТРАНСПОРТНА СХЕМА
№ п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник
Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км
швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2
в населеному пункті поза населеним пунктом
1 2 3 4 5 6 7 8
Невідповідність №6:
В колонці 3 наданої учасником Таблиці транспортній схемі № 31/16 від 10.06.2025 року, не зазначено Виробника/Постачальника асфальтобетонної суміші; місце виробництва/постачання у вказаній колонці не в повній мірі відповідає місцю, зазначеному в Атестаті виробництва.
В пункті 7 вищеозначеної Таблиці не зазначено загальну тривалість транспортування.
Крім того, у транспортній схемі, наданій Учасником, наведена формула розрахунку Загальної тривалості транспортування, яка за формою не відповідає формулі, наведеній Замовником в п.1.1.3. Додатку 1 до тендерної документації.
Таким чином, наданні Учасником документи та інформації містять суперечливу інформацію.
Посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією:
вимога викладена в підпункті 1.1.3. пункту 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції», відповідно до якого, Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону.
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів).
Таблиця 3
ДОВІДКА
про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів)
№ з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування
* якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо).
У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3.
В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає:
- документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них);
- бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця.
В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає:
- договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг;
- акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);
- лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі.
У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає:
- договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі;
- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).
Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм).
В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає:
- атестат виробництва;
- договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору);
- дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу.
Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4.
Таблиця 4
ТРАНСПОРТНА СХЕМА
№ п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник
Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км
швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2
в населеному пункті поза населеним пунктом
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р.
2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км).
3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає:
“Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить:
t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв.
Vпнп (49 км/год)
t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв.
V тп (37 км/год)
t3= S пгд (______ км)
= ____ год. ____ хв.
V і (28 км/год)
t4= S мнп (_____ км)
= ____ год. ____ хв.
V нп (25 км/год)
4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв.
де:
Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км;
Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км;
Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км;
Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км;
Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год.
Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год.
Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год.
V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год;
Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Перелік інформації та/або документів, які повинен подати Учасник для усунення виявлених невідповідностей в інформації та/або документах, що подані Учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією:
Невідповідність №1
Надати коректну інформацію з документами, що її підтверджують, щодо наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій відповідно до вимог підпункту 1.1.1. пункту 1.1 Розділу 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям», додатку 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції».
Невідповідність №2:
Надати скан-копії виконаного договору, з усіма додатками та змінами до договору, що підтверджує наявність у Учасника досвіду виконання аналогічного(аналогічних) договору (договорів).
Невідповідність №3:
Надати не суперечливу інформацію щодо наявності у Учасника документально підтвердженого досвіду про виконання аналогічного(аналогічних) договору (договорів), відповідно до підпункту 1.3. «Наявність документально підтвердженого досвіду про виконання аналогічного(аналогічних) договору (договорів)» пункту 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції».
Невідповідність №4:
Надати не суперечливу інформацію щодо місцезнаходження асфальтобетонного заводу, відповідно до вимог, викладених в підпункті 1.1.3. пункту 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції»
Невідповідність №5:
Надати інформацію щодо найменування (асфальтобетонної суміші), її виду, типу, марки, що відповідає вимогам, викладеним у Відомості ресурсів «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)» ДОДАТКУ 2 до тендерної документації «Інформація щодо відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації»
Невідповідність №6:
Надати не суперечливі, достовірні інформацію та документи щодо Виробника/Постачальника асфальтобетонної суміші; місце виробництва/постачання; загальну тривалість транспортування, а також щодо формули розрахунку Загальної тривалості транспортування, відповідно до підпункту 1.1.3. пункту 1 «Документи, які надаються у складі тендерної пропозиції та підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям» ДОДАТОКУ 1 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції».
Створено
24.06.2025 17:49
Надати до
25.06.2025 17:49
Інформація про переможця
Ціна
Контактна особа
Відповідальний за закупівлю
Войтко Ігор Валерійович
Відповідальний за закупівлю (англійською мовою)
Voitko Ihor Valeriiovych
Електронна пошта
Телефон
380679090088
Постачальник
ЄДРПОУ
40445002
Назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП"
Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП"
Поштовий індекс
54055
Країна
Україна
Область або регіон
Миколаївська область
Населений пункт
Миколаїв
Адреса
вул. Слобідська сьома, будинок 70/8
Класифікація суб'єктів господарювання
Суб'єкт середнього підприємництва
Період вимог/скарг з
01.07.2025
12:44
по
07.07.2025
00:00
Період розгляду тендерної пропозиції з
01.07.2025
12:37
по
09.07.2025
00:00
Показати документи пропозиції
Відповіді на критерії
Список документів
| # | Назва документу | Тип | Дата завантаження | |
| 1 |
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 29.06.2025 23:33 | |
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 25.06.2025 15:07 | ||
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 25.06.2025 14:48 | ||
|
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 20.06.2025 16:55 | ||
| 2 |
Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 15:04 | |
|
Аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:42 | ||
|
Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | ||
| 3 |
АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:46 | |
| 4 |
АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 14:44 | |
| 5 |
Дод.угоди №1-6 Малин.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 6 |
Довідка про наявність техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 7 |
Транспортна схема О220507.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 8 |
Договір №1821-23 від 10.08.2023р. Малин.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 9 |
Дод.угоди №7-12 Малин.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 25.06.2025 11:58 | |
| 10 |
16. Транспортна схема О220507.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 11 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 12 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 13 |
19. Фінзвітність 2024.7z.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 14 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 15 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 16 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 17 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 18 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 19 |
15. Довідка про АБЗ.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 20 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 21 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 22 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf.p7s
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:50 | |
| 23 |
19. Фінзвітність 2024.7z
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:44 | |
| 24 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:43 | |
| 25 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:43 | |
| 26 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 27 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 28 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 29 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 30 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 31 |
16. Транспортна схема О220507.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:42 | |
| 32 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:41 | |
| 33 |
15. Довідка про АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:41 | |
| 34 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:40 | |
| 35 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20.06.2025 16:32 | |
| 36 |
Файл підпису.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 29.06.2025 23:31 | |
| 37 |
Витяг про несудимість (1).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 29.06.2025 23:29 | |
| 38 |
Договірна ціна Херсон.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 17:05 | |
| 39 |
О220507 Східне – Загорянівка Акти по BOQ — копия (2).xls
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 17:05 | |
| 40 |
Рішення протоколи про призн директора.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 41 |
Наказ про призначення директора + рішення.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 42 |
Довідка Войтко І.В..zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 43 |
Довідка ТОВ БК Будальянс.zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 44 |
Довідка ст.47 (зі змінами).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 45 |
Витяг про несудимість.zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 27.06.2025 16:43 | |
| 46 |
25. Довідка щодо КЕП .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 47 |
23. Згода з Додатком 2 Технічні характеристики.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 48 |
28. Лист-згода з проєктом договору .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:50 | |
| 49 |
26. Довідка щодо конфіденційної інформації .pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 50 |
24. Ліцензія оригінал.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 51 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 52 |
20. Відомості про учасника.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 53 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 54 |
19. Фінзвітність 2024.7z.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 55 |
27. Лист-згода на обробку даних Войтко І.В..pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 56 |
22. Лист-згода про мову.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 57 |
21. Сертифікати ДСТУ ISO (якість, екологія).pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 58 |
21.2. Декларація на спорудження і обслуговування доріг.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 59 |
21.1. Дозвіл ДЕРЖПРАЦІ Будальянс Груп.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 60 |
17. 1. Підтвердження на працівників.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 61 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:49 | |
| 62 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 63 |
15. Довідка про АБЗ.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 64 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 65 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 66 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 67 |
16. Транспортна схема О220507.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:48 | |
| 68 |
10. Довідка-згода з нормами.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 69 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 70 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 71 |
11. Довідка про рф.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 72 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 73 |
12. Довідка про субпідрядника.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 74 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 75 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 76 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 77 |
7. Довідка ст.47 (зі змінами).pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 78 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 79 |
8. Банківська гарантія .zip.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:47 | |
| 80 |
4. Виписка з ЄДР Будальянс 2024.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 81 |
3. Довідка щодо підпису.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 82 |
5. Статут 2021 ориг.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 83 |
2. Рішення протоколи про призн директора.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 84 |
6. Витяг ПДВ.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 85 |
1. Наказ про призначення директора + рішення.pdf.p7s
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:46 | |
| 86 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:37 | |
| 87 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:36 | |
| 88 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:35 | |
| 89 |
24. Ліцензія оригінал.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 90 |
18.1. Підтвердження аналогічного досвіду.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 91 |
15.1. Підтвердження АБЗ.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 92 |
23. Згода з Додатком 2 Технічні характеристики.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 93 |
21.2. Декларація на спорудження і обслуговування доріг.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 94 |
12. Довідка про субпідрядника.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 95 |
10. Довідка-згода з нормами.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 96 |
28. Лист-згода з проєктом договору .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 97 |
15. Довідка про АБЗ.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 98 |
21. Сертифікати ДСТУ ISO (якість, екологія).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 99 |
19. Фінзвітність 2024.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 100 |
17. 1. Підтвердження на працівників.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 101 |
17. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 102 |
2. Рішення протоколи про призн директора.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 103 |
5. Статут 2021 ориг.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 104 |
26. Довідка щодо конфіденційної інформації .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 105 |
13. Довідка про наявність техніки.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 106 |
1. Наказ про призначення директора + рішення.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 107 |
3. Довідка щодо підпису.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 108 |
13.1. Договір ТОВ Добробуд-Р від 31.01.24 +свідоцтва.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 109 |
6. Витяг ПДВ.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 110 |
11. Довідка про рф.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 111 |
20. Відомості про учасника.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 112 |
8. Банківська гарантія .zip
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 113 |
13.3. Свідоцтва -власна техніка.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 114 |
22. Лист-згода про мову.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 115 |
18. Довідка про аналогічний досвід.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 116 |
14.1.Будівельна лабораторія.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 117 |
21.1. Дозвіл ДЕРЖПРАЦІ Будальянс Груп.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 118 |
4. Виписка з ЄДР Будальянс 2024.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 119 |
25. Довідка щодо КЕП .pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 120 |
7. Довідка ст.47 (зі змінами).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 121 |
14. Довідка про випробувальну лабораторію.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 122 |
16. Транспортна схема О220507.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 123 |
27. Лист-згода на обробку даних Войтко І.В..pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 124 |
9. Форма Тендерна пропозиція.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 | |
| 125 |
13.2. Договір ТОВ Новотрассервіс від 17.04.2024+свідоцтва.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 20.06.2025 16:16 |
Критерії
1. Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобов?язався сплатити відповідні зобов?язання та відшкодування завданих збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
2. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.2 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.3 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
3. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.4 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2024-05-16 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
4. Вчинення кримінальних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.5 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.6 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
5. Порушення справи про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
6. Наявність антикорупційної програми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
7. Вчинення правопорушень, пов?язаних із застосуванням санкцій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.11 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про санкції' від 2024-03-08 Стаття Номер 1644-VII
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
8.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.9 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2024-09-23 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань'
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
10. Мова (мови) тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції
Тип даних
Текст
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
ukr
11. Строк дії тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Тип
Документ
Документ
Опис
Строк дії тендерної пропозиції
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Тип
Документ
Документ
Опис
Строк дії тендерної пропозиції
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Тип
Документ
Документ
Опис
Строк дії тендерної пропозиції
12. Інформування про субпідрядників/співвиконавців
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
13. Забезпечення тендерних пропозицій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі у % від очікуваної вартості закупівлі
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
0,5
Спосіб підтвердження
Назва
Розмір забезпечення тендерної пропозиції
Опис
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
0,5
Відповідь
Назва
Забезпечення тендерних пропозицій
Тип
Документ
Документ
Опис
Забезпечення тендерних пропозицій
Вимога
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Повний опис умов та розміру надання забезпечення
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу.
Спосіб підтвердження
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Опис
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Крім того, усі документи видані банком і які надаються відповідно до вимог даного пункту документації повинні містити кваліфікований електронний підпис гаранта. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис (КЕП) банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження КЕП банківської гарантії, така гарантія вважається не наданою та тендерна пропозиція учасника відхиляється Замовником відповідно до абз. 5 п. 44 Особливостей. Банківська гарантія оформляється відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 №5) та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції" та із урахуванням вимог даної тендерної документації. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У тексті банківської гарантії обов’язково повинно бути зазначено обов’язок банку-гаранта протягом 5 робочих днів після дня отримання банком-гарантом письмової вимоги бенефіціара, сплатити йому суму гарантії. Банківська гарантія не може містити додаткових умов щодо: - вимог надання Принципалом листів або інших документів (крім випадків надання Принципалом повідомлення банку-гаранту про настання обставин, за яких строк дії Банківської гарантії вважається закінченим); - вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; - можливості часткової сплати суми гарантії. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зарахування грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку учасника (принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції повинно враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції відхиляються Замовником відповідно до пункту 44 Особливостей. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000, Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Забезпечення тендерних пропозицій
Тип
Документ
Документ
Опис
Забезпечення тендерних пропозицій
14. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
При наданні забезпечення у формі банківської гарантії підтверджується, що
Вимога
Сума забезпечення виконання Договору про закупівлю становить % від ціни цього Договору про закупівлю
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
1
Спосіб підтвердження
Назва
Забезпечення виконання договору
Опис
Замовник вимагає від учасника-переможця надати в електронному вигляді забезпечення виконання договору – електронна банківська гарантія, не пізніше дати укладення договору про закупівлю, але в будь-якому випадку до кінцевого строку укладання договору, передбаченого пунктом 49 Особливостей, якщо така вимога передбачена проєктом договору, який наведений у Додатку 3 цієї тендерної документації. Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути надана з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути обов’язково підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) Банка-Гаранта та надана Замовнику шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу «Prozorro». Банківська гарантія оформлюється: - банками-резидентами України - відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639; - іноземними банками – відповідно до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No. 758). Банківська гарантія повинна містити: ? повне найменування учасника-переможця процедури закупівлі (принципала за гарантією); ? найменування бенефіціара за гарантією (Замовника); ? посилання на оголошення про проведення закупівлі (UA-_____), предмет закупівлі; ? суму і валюту гарантії (цифрами та словами), у розмірі, що визначений тендерною документацією Замовника; ? положення, що банківська гарантія забезпечує виконання зобов’язань принципала за договором про закупівлю, що буде укладено за результатами закупівлі; ? безвідкличне та безумовне зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання першої письмової вимоги Замовника (бенефіціара) повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення учасником-переможцем (принципалом) будь-яких зобов'язань, передбачених договором закупівлі, без необхідності додаткового обґрунтування та надання додаткових документів; ? положення, що всі платежі за гарантією мають бути здійснені банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи; ? покладення усіх витрат, пов'язаних із гарантією, на принципала; ? положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом; ? строк дії банківської гарантії повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів; ? повну відповідність банківської гарантії чинному законодавству України (для банків-резидентів України) та Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (для іноземних банків). Текст банківської гарантії не має містити: - посилання на умови договору про надання гарантії (правочину, укладеного між банком-гарантом та принципалом); - умови про зменшення відповідальності банка в будь-якому випадку (крім випадку прострочення подання вимоги) - умови про ускладнення процедури виплати грошових коштів за гарантією (додаткового підтвердження повноважень підписанта вимоги, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності вимоги, тощо); - обмеження відповідальності банку-гаранту сумою, на яку видано гарантію, у разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за гарантією; - умови відкликання гарантії банком-гарантом. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення виконання договору складає 1% від вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів. Гарантія має набувати чинності з дати її видачі банком-гарантом. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після: 1) виконання договору про закупівлю в повному обсязі та передачі переможцем процедури закупівлі замовнику повного комплекту виконавчої документації щодо об’єкта будівництва; 2) у разі визнання судом результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей. Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки у разі: - продовження строку дії гарантії у зв’язку з продовженням строку дії договору; - зміни суми гарантії у бік зменшення у разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей. У разі продовження строку дії договору згідно з умовами договору, учасник-переможець, не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення строку дії гарантії, зобов’язаний продовжити строк дії забезпечення виконання договору на строк не менше, як на 30 робочих днів терміну дії договору або надати нове забезпечення виконання договору у вигляді електронної банківської гарантії на тих самих умовах до закінчення строку дії гарантії. Невиконання цієї умови є гарантійним випадком, який дає право замовнику звернутися до банку-гаранта з вимогою про сплату повної суми гарантії. У разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей учасник-переможець має право внести зміни до суми гарантії відповідно до умов такого Договору. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання/неналежного виконання учасником-переможцем його договірних зобов’язань за договором, або ж розірвання договору з ініціативи учасника-переможця. У разі невиконання або неналежного виконання (як повністю, так і частково) принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією, бенефіціар має право протягом строку дії гарантії звернутися з вимогою до гаранта про сплату коштів відповідно до її умов. Підставою заявлення вимог до гаранта є настання гарантійного випадку, під яким розуміється факт порушення принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією. Вимога бенефіціара до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта бенефіціар зазначає, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, забезпеченого гарантією. Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000 Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Забезпечення виконання договору
Відповідь на вимогу
Значення
1,0
Вимога
Строк дії гарантії перевищує строк дії Договору про закупівлю на
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
30
Відповідь на вимогу
Значення
30
15. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Опис
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Опис
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Опис
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
16. Наявність працівників відповідної кваліфікації
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність працівників відповідної кваліфікації
Тип
Документ
Опис
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність працівників відповідної кваліфікації
Тип
Документ
Опис
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність працівників відповідної кваліфікації
Тип
Документ
Опис
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
17. Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Тип
Документ
Опис
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Тип
Документ
Опис
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Тип
Документ
Опис
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
18. Наявність фінансової спроможності
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
аявність фінансової спроможності
Тип
Документ
Документ
Опис
аявність фінансової спроможності
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
аявність фінансової спроможності
Тип
Документ
Документ
Опис
аявність фінансової спроможності
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
аявність фінансової спроможності
Тип
Документ
Документ
Опис
аявність фінансової спроможності
Кваліфікований електронний підпис накладено.
Тема
не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей;
Зміст
Рішенням уповноваженої особи від 25.06.2025, відповідно до протоколу № 74, визначено Учасника-переможця переможцем Закупівлі та прийнято рішення про намір укласти з ним договір про закупівлю.
Відповідно до пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.
Тендерною документацією встановлено вимоги щодо документального підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей:
Відповідно до пункту 1 Додатку 5 до тендерної документації «Перелік документів та/або інформації, які подаються переможцем закупівлі» Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км), Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири днi з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повiдомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи, шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, визначених підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей, а саме:…
2) Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»**, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.
(пп. 5, 12 п. 47 Особливостей)
3) Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»**, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, щодо керівника учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.
(пп. 6, 12 п. 47 Особливостей)
** Вказаний Витяг повинен бути наданий у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких витягів (документів), та/або номером (QR-код), який дозволяє перевірити інформацію, зазначену у Витягу.
В свою чергу Учасник-переможець через Веб-портал уповноваженого органу оприлюднив ВИТЯГ з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" стосовно керівника учасника, дата видачі якого при перевірці за QR-кодом відповідно до даних електронних баз МВС, зазначена 14.05.2025 року. Тобто вказана довідка отримана у строк, що перевищую 30 днів від дати подання документів, та не може бути врахована як документи, що підтверджує вiдсутнiсть пiдстав, визначених підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей
Таким чином, Учасник-переможець у зазначені вище строки та спосіб не надав через електронну систему закупівель документи, які підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.
Відповідно до підпункту 3 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей.
Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника-переможця підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.
Документи кваліфікації
Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі
1. Наявність впливу на прийняття рішення замовника
Має надати підтвердження по критерію
Замовник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
2.
Наявність зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або
замовником
замовником
Має надати підтвердження по критерію
Замовник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є пов'язаною особою з іншими учасниками та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Інформація про переможця
Ціна
Контактна особа
Відповідальний за закупівлю
Войтко Ігор Валерійович
Відповідальний за закупівлю (англійською мовою)
Voitko Ihor Valeriiovych
Електронна пошта
Телефон
380679090088
Постачальник
ЄДРПОУ
40445002
Назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП"
Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП"
Поштовий індекс
54055
Країна
Україна
Область або регіон
Миколаївська область
Населений пункт
Миколаїв
Адреса
вул. Слобідська сьома, будинок 70/8
Класифікація суб'єктів господарювання
Суб'єкт середнього підприємництва
Період розгляду тендерної пропозиції з
01.07.2025
12:44
по
09.07.2025
00:00
Показати документи пропозиції
Відповіді на критерії
Список документів
| # | Назва документу | Тип | Дата завантаження | |
| 1 |
Електронна пропозиція
|
Файл підпису підтвердження пропозиції | 19.06.2025 16:39 | |
| 2 |
1.1_Довідка_про_наявність_техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 3 |
1.2_Копії_свідоцтв_про_реєстрацію_ТЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 4 |
1.3_ЛР_щодо_свідоцтв_про_реєстрацію_ТЗ_машин.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 5 |
2.1_Довідка_щодо_вимірювальної_лабораторії.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 6 |
2.2_Свідоцтво_лабораторія.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 7 |
2.3_ГЛ_вимірювальна_лабораторія.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 8 |
3.1_Довідка_про_наявність_АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 9 |
3.2_Підтвердження_поставки_АБС.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 10 |
3.3_Транспортна_схема.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 11 |
4.1_Довідка_про_наявність_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 12 |
4.2_ЛР_щодо_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 13 |
4.3_Накази_про_призначення_на_посаду_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 14 |
4.4_Копії_дипломів_ІТП.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 15 |
4.5_КС_геодезиста.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 16 |
4.6_Документи_ОП_головний_інженер.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 17 |
5.1_Довідка_про_аналогічні_договори.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 18 |
5.2.1_Договір_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 19 |
5.2.2_Акти_до_Договору_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 20 |
5.2.3_Лист-відгук_до_Договору_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 21 |
5.3.1_Договір_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р._ДУ1_ДУ2.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 22 |
5.3.2_Форми_КБ-3_КБ2в_до_Договору_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 23 |
5.3.3_Лист-відгук_до_Договору_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 24 |
6_Фінансова_звітність.zip
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 25 |
23.1_ГЛ_про_технічні_якісні_та_кількісні_характеристики_ПЗ.pdf
|
Технічні специфікації | 19.06.2025 16:39 | |
| 26 |
23.2_Відомість_обсягів_робіт_та_ПОМР.pdf
|
Технічні специфікації | 19.06.2025 16:39 | |
| 27 |
23.3_ГЛ_щодо_захисту_довкілля.pdf
|
Технічні специфікації | 19.06.2025 16:39 | |
| 28 |
1.1_Довідка_про_наявність_техніки.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 29 |
1.2_Копії_свідоцтв_про_реєстрацію_ТЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 30 |
1.3_ЛР_щодо_свідоцтв_про_реєстрацію_ТЗ_машин.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 31 |
2.1_Довідка_щодо_вимірювальної_лабораторії.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 32 |
2.2_Свідоцтво_лабораторія.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 33 |
2.3_ГЛ_вимірювальна_лабораторія.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 34 |
3.1_Довідка_про_наявність_АБЗ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 35 |
3.2_Підтвердження_поставки_АБС.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 36 |
3.3_Транспортна_схема.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 37 |
4.1_Довідка_про_наявність_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 38 |
4.2_ЛР_щодо_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 39 |
4.3_Накази_про_призначення_на_посаду_працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 40 |
4.4_Копії_дипломів_ІТП.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 41 |
4.5_КС_геодезиста.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 42 |
4.6_Документи_ОП_головний_інженер.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 43 |
5.1_Довідка_про_аналогічні_договори.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 44 |
5.2.1_Договір_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 45 |
5.2.2_Акти_до_Договору_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 46 |
5.2.3_Лист-відгук_до_Договору_№4_КР_В_від_21.07.2023р..pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 47 |
5.3.1_Договір_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р._ДУ1_ДУ2.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 48 |
5.3.2_Форми_КБ-3_КБ2в_до_Договору_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 49 |
5.3.3_Лист-відгук_до_Договору_субпідряду_№07_09_2020_483_від_07.09.2020р.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 50 |
6_Фінансова_звітність.zip
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19.06.2025 16:39 | |
| 51 |
Електронна пропозиція
Фінансові |
Файл підпису підтвердження пропозиції | 19.06.2025 16:39 | |
| 52 |
7.1_Довідка_п.47_Особливостей.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 53 |
7.2_Наказ_антикорупційна_програма.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 54 |
8_Довідка_щодо_забезпечення_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 55 |
9_Довідка_про_субпідрядника_співвиконавця.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 56 |
10_Довідка_щодо_відомостей_про_Учасника.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 57 |
11.1_ДСТУ_EN_ISO.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 58 |
11.2_Дозволи_на_виконання_робіт_ПН.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 59 |
12_ГЛ_тендерна_пропозиція.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 60 |
13.1_Довідка_щодо_особи_яка_підпусує_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 61 |
13.2_Документи_що_підтверджують_повноваження_директора.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 62 |
13.3_Статут_Опис_Рішення.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 63 |
13.4_Витяг_з_ЄДР_07.03.2025р.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 64 |
13.5_Виписка_з_ЄДР_05.03.2025р.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 65 |
14.1_Довідка_щодо_ліцензії.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 66 |
14.2_Будівельна_ліцензія_виписка_наказ_протокол.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 67 |
15_Довідка_щодо_врахування_обмежень.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 68 |
16_ЛР_щодо_документів_для_нерезидентів.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 69 |
17_ЛР_щодо_документів_для_об'єднання_учасників.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 70 |
18_ЛР_щодо_документів_для_ФОП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 71 |
19_Довідка_щодо_КЕП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 72 |
20_Довідка_щодо_мови.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 73 |
21_Довідка_щодо_конфіденційної_інформації.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 74 |
22_Довідка_щодо_зобов'язань.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 75 |
24_ЛЗ_на_обробку_ПД.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 76 |
25.1_ЛЗ_з_проєктом_договору.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 77 |
25.2_Проект_договору.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 78 |
26_Витяг_ПДВ_27.11.2023р.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 79 |
27_Довідка_щодо_строку_дії_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 80 |
48418 ТОВ ЄДБК p7s.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 81 |
Довіреність Павлюк Г.Г. ОРИГІНАЛ 19.06.2025 p7s.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 82 |
ДОГОВІР ГАРАНТІЇ 48418.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 83 |
27_Довідка_щодо_строку_дії_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 84 |
8_Довідка_щодо_забезпечення_ТП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 85 |
48418 ТОВ ЄДБК p7s.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 86 |
Довіреність Павлюк Г.Г. ОРИГІНАЛ 19.06.2025 p7s.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 | |
| 87 |
ДОГОВІР ГАРАНТІЇ 48418.7z
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 19.06.2025 16:39 |
Критерії
1. Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договорів достроково розірваних через невиконання (учасником) своїх зобов'язань через що було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобов?язався сплатити відповідні зобов?язання та відшкодування завданих збитків
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
2. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.2 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.3 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
3. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.4 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2024-05-16 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
4. Вчинення кримінальних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.5 Номер 1178-2022-п
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.6 Номер 1178-2022-п
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
5. Порушення справи про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
6. Наявність антикорупційної програми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
7. Вчинення правопорушень, пов?язаних із застосуванням санкцій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.11 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про санкції' від 2024-03-08 Стаття Номер 1644-VII
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
8.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Фізичною особою підтверджується, що
Вимога
Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Група вимог
Юридичною особою підтверджується, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2024-09-19 Стаття 47.9 Номер 1178-2022-п
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2024-09-23 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Резидентом підтверджується, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань'
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
Нерезидентом підтверджується, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі є нерезидентом
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
10. Мова (мови) тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції
Тип даних
Текст
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
ukr
11. Строк дії тендерної пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
Вимога
Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 90
Спосіб підтвердження
Назва
Строк дії тендерної пропозиції
Опис
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у разі якщо таке вимагалося) відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
120
Відповідь
12. Інформування про субпідрядників/співвиконавців
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Вимога
Учасник закупівлі спроможний виконати обсяг передбачений закупівлею робіт або послуг
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Якщо залучення субпідрядника / співвиконавця не планується, Учасник надає відповідну інформаційну довідку у довільній формі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Група вимог
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця підтверджується, що
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Вимога
Обсяг залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців складає % від вартості договору про закупівлю
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Значення, яке очікується
мін. 1
Спосіб підтвердження
Назва
При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця
Опис
Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). Довідку у довільній формі з інформацією, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ( якщо учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
13. Забезпечення тендерних пропозицій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Підтверджується, що
Вимога
Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі у % від очікуваної вартості закупівлі
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
0,5
Спосіб підтвердження
Назва
Розмір забезпечення тендерної пропозиції
Опис
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
0,5
Відповідь
Назва
Розмір забезпечення тендерної пропозиції
Тип
Документ
Документ
Вимога
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Повний опис умов та розміру надання забезпечення
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу.
Спосіб підтвердження
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Опис
Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі безвідкличної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП уповноваженої особи банка-гаранта з можливістю перевірки такого підпису. Крім того, усі документи видані банком і які надаються відповідно до вимог даного пункту документації повинні містити кваліфікований електронний підпис гаранта. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис (КЕП) банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження КЕП банківської гарантії, така гарантія вважається не наданою та тендерна пропозиція учасника відхиляється Замовником відповідно до абз. 5 п. 44 Особливостей. Банківська гарантія оформляється відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 №5) та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції" та із урахуванням вимог даної тендерної документації. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 0,5% від очікуваної вартості процедури закупівлі. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) становить не менше ніж 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У тексті банківської гарантії обов’язково повинно бути зазначено обов’язок банку-гаранта протягом 5 робочих днів після дня отримання банком-гарантом письмової вимоги бенефіціара, сплатити йому суму гарантії. Банківська гарантія не може містити додаткових умов щодо: - вимог надання Принципалом листів або інших документів (крім випадків надання Принципалом повідомлення банку-гаранту про настання обставин, за яких строк дії Банківської гарантії вважається закінченим); - вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; - можливості часткової сплати суми гарантії. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зарахування грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку учасника (принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції повинно враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції відхиляються Замовником відповідно до пункту 44 Особливостей. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000, Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Документи, що підтверджують відповідність
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип
Документ
Документ
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип
Документ
Назва
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Тип
Документ
Документ
14. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Має надати підтвердження по критерію
Переможець
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
При наданні забезпечення у формі банківської гарантії підтверджується, що
Вимога
Сума забезпечення виконання Договору про закупівлю становить % від ціни цього Договору про закупівлю
Тип даних
Дробове число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
1
Спосіб підтвердження
Назва
Забезпечення виконання договору
Опис
Замовник вимагає від учасника-переможця надати в електронному вигляді забезпечення виконання договору – електронна банківська гарантія, не пізніше дати укладення договору про закупівлю, але в будь-якому випадку до кінцевого строку укладання договору, передбаченого пунктом 49 Особливостей, якщо така вимога передбачена проєктом договору, який наведений у Додатку 3 цієї тендерної документації. Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути надана з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути обов’язково підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) Банка-Гаранта та надана Замовнику шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу «Prozorro». Банківська гарантія оформлюється: - банками-резидентами України - відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639; - іноземними банками – відповідно до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No. 758). Банківська гарантія повинна містити: ? повне найменування учасника-переможця процедури закупівлі (принципала за гарантією); ? найменування бенефіціара за гарантією (Замовника); ? посилання на оголошення про проведення закупівлі (UA-_____), предмет закупівлі; ? суму і валюту гарантії (цифрами та словами), у розмірі, що визначений тендерною документацією Замовника; ? положення, що банківська гарантія забезпечує виконання зобов’язань принципала за договором про закупівлю, що буде укладено за результатами закупівлі; ? безвідкличне та безумовне зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання першої письмової вимоги Замовника (бенефіціара) повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення учасником-переможцем (принципалом) будь-яких зобов'язань, передбачених договором закупівлі, без необхідності додаткового обґрунтування та надання додаткових документів; ? положення, що всі платежі за гарантією мають бути здійснені банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи; ? покладення усіх витрат, пов'язаних із гарантією, на принципала; ? положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом; ? строк дії банківської гарантії повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів; ? повну відповідність банківської гарантії чинному законодавству України (для банків-резидентів України) та Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (для іноземних банків). Текст банківської гарантії не має містити: - посилання на умови договору про надання гарантії (правочину, укладеного між банком-гарантом та принципалом); - умови про зменшення відповідальності банка в будь-якому випадку (крім випадку прострочення подання вимоги) - умови про ускладнення процедури виплати грошових коштів за гарантією (додаткового підтвердження повноважень підписанта вимоги, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності вимоги, тощо); - обмеження відповідальності банку-гаранту сумою, на яку видано гарантію, у разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за гарантією; - умови відкликання гарантії банком-гарантом. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення виконання договору складає 1% від вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін дії договору не менше, як на 30 робочих днів. Гарантія має набувати чинності з дати її видачі банком-гарантом. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після: 1) виконання договору про закупівлю в повному обсязі та передачі переможцем процедури закупівлі замовнику повного комплекту виконавчої документації щодо об’єкта будівництва; 2) у разі визнання судом результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей. Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки у разі: - продовження строку дії гарантії у зв’язку з продовженням строку дії договору; - зміни суми гарантії у бік зменшення у разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей. У разі продовження строку дії договору згідно з умовами договору, учасник-переможець, не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення строку дії гарантії, зобов’язаний продовжити строк дії забезпечення виконання договору на строк не менше, як на 30 робочих днів терміну дії договору або надати нове забезпечення виконання договору у вигляді електронної банківської гарантії на тих самих умовах до закінчення строку дії гарантії. Невиконання цієї умови є гарантійним випадком, який дає право замовнику звернутися до банку-гаранта з вимогою про сплату повної суми гарантії. У разі зміни ціни договору про закупівлю відповідно до п.19 Особливостей учасник-переможець має право внести зміни до суми гарантії відповідно до умов такого Договору. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання/неналежного виконання учасником-переможцем його договірних зобов’язань за договором, або ж розірвання договору з ініціативи учасника-переможця. У разі невиконання або неналежного виконання (як повністю, так і частково) принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією, бенефіціар має право протягом строку дії гарантії звернутися з вимогою до гаранта про сплату коштів відповідно до її умов. Підставою заявлення вимог до гаранта є настання гарантійного випадку, під яким розуміється факт порушення принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією. Вимога бенефіціара до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта бенефіціар зазначає, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, забезпеченого гарантією. Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Реквізити для оформлення банківської гарантії: Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» пр. Незалежності, буд.47, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000 Код ЄДРПОУ: 43538115 IBAN: UA448201720355189922000058838 в Державній Казначейській службі України м. Київ
Тип
Документ
Забезпечення виконання договору
Відповідь на вимогу
Значення
1
Вимога
Строк дії гарантії перевищує строк дії Договору про закупівлю на
Тип даних
Ціле число
Cтатус
Активна
Дата створення
09.06.2025 16:42
Значення, яке очікується
30
Відповідь на вимогу
Значення
30
15. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 1, що містить перелік техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), необхідний для надання послуг, що є предметом закупівлі. Такий перелік має включати, як мінімум, наступну техніку та її кількість: 1, Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів – 1од. 2. Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу – 1 од. 3. Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві – 2 од. 4. Котки дорожні самохідні ґрунтові – 1 од. 5. Асфальтоукладальник – 1 од. 6. Автогрейдер – 1 од. 7. Автомобілі-самоскиди – 2 од. 8. Екскаватор – 1 од. 9. Автогудронатор – 1 од. 10. Машина поливально-мийна – 1 од У довідці відображається належність обладнання (власного, залученого або субпідрядної організації), яке залучається до надання послуг. У випадку залучення обладнання третіх осіб, зазначаються документ з номером і датою реєстрації правових підстав, згідно яких учасник залучає відповідне обладнання. Таблиця 1 ДОВІДКА про наявність механізмів, обладнання та устаткування № з/п Назва відповідної техніки Учасника Тип/марка/модель Кількість Зазначення приналежності*: власний/право користування Назва та реквізити документу, що підтверджує приналежність**. 1 2 3 4 5 6 * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, договір лізингу, договір надання послуг, договір субпідряду (підряду) або в інший спосіб, визначений законодавством України); ** зазначається найменування, номер та дата документу, відповідно до графи 5 Таблиці 1. У випадку застосування машин чи механізмів, які мають технічну можливість комбінувати характеристики машин чи механізмів, які наведені у Таблиці 1, це необхідно вказати у довідці під таблицею. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) У разі, якщо тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, обладнання або механізмів, джерело його походження або виробника, мається на увазі “або еквівалент”. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає на кожну одиницю техніки, зазначену в Таблиці 1: - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України, Учасник надає інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів або виписку з балансових рахунків підприємства; Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучені, то Учасником на всі вказані у довідці, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, подаються: - посвідчені копії дійсних та чинних, протягом всього строку договору про закупівлю, договорів: оренди (лізингу), суборенди надання послуг та ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди та ін. на всі, вказані у довідках транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, обладнання та устаткування тощо, надані Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг); - акт(и) приймання-передачі Учаснику (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми, які зазначені у тендерній пропозиції такого Учасника процедури закупівлі, є власністю учасників об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції подається: - лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин або механізмів, під час виконання робіт за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Якщо техніка не є власністю учасника об’єднання, а залучається учасником об’єднання на користь Учасника (об’єднання учасників), на підставі права користування (оренди, лізингу, послуг, тощо), то на таку техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування), у складі пропозиції додатково подається: - посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників), дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди, послуг технікою та ін. (*договори, що посвідчують право користування, які укладені учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників): оренди, суборенди, послуг технікою та ін., крім лізингу, на всю техніку, зазначену Учасником (об’єднання учасників) у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг; - посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників) (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання учасником об’єднання на користь третьої особи - Учасника (об’єднання учасників)) таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); Договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг). У випадку подання учасником копій договорів, які в силу закону є недійсними, такі договори не є належним підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Усі правочини, які подані в складі тендерної пропозиції учасника мають відповідати вимогам чином законодавства та нормативно правовим актам України. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. При залученні Субпідрядника, для підтвердження Учасником кваліфікаційного критерію, Субпідрядник надає інформацію та/або документи лише в частині, що доповнює таке підтвердження. 1.1.2. Учасник надає довідку в довільній формі щодо наявності власної або залученої випробувальної/вимірювальної дорожньої лабораторії для проведення вхідного та операційного контролю (далі — вимірювальна лабораторія) яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі. Для документального підтвердження інформації, наведеній в довідці Учасник надає: - договір з усіма додатками та додатковими угодами/додатками до додаткових угод до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й)); - документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, рішення тощо про атестацію (сертифікацію) тощо або свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником. - гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час виконання робіт (надання послуг) вимірювальна(-і) лабораторія (-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі; 1.1.3. Учасник повинен мати власний або залучений (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України) асфальтобетонний завод; або договір поставки, договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону. Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів). Таблиця 3 ДОВІДКА про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) № з/п Найменування АБЗ (марка/модель) Місцезнаходження АБЗ (адреса) Вид асфальтобетонних сумішей (тип/марка) Зазначення приналежності*: власний/ право користування * якщо Учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається "право користування" (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України або залучення на умовах договору поставки , послуг тощо). У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою Таблиці 3. В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає: - документ(и), що підтверджує(ють) право власності на нього(них); - бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця. В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: - договір(и) оренди (лізингу) (для договору(ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку надання послуг; - акт(и) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); - лист-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі. У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці 3 Учасник надає: - договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг, що є предметом закупівлі; - гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) зазначений(ні) Учасником у довідці повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (з урахуванням усіх діючих норм). В підтвердження інформації щодо атестації АБЗ, Учасник надає: - атестат виробництва; - договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору); - дозвіл уповноваженого органу або декларація про провадження господарської діяльності на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 4. Таблиця 4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА № п/п Найменування (асфальтобетонної суміші ) вид, тип, марка Виробник/ Постачальник Місце виробництва/ постачання Місце доставки3 Відстань перевезення, км швидкість руху1, км/год 4Загальна тривалість транспорту-вання Т, годин, хвилин Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування2 в населеному пункті поза населеним пунктом 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Середня технічна швидкість перевезення будівельних вантажів (асфальтобетон) приймається відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" затвердженої наказом Міністерства Інфраструктури України №753 від 07.10.2022р. 2 Перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування вказувати із зазначенням довжини відрізку маршруту в км, що проходить по ним (з точністю до 1км). 3 автомобільна дорога загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км) Нижче під транспортною схемою Учасник зазначає: “Маршрут транспортування асфальтобетонної суміші проходить по автомобільним дорогам/вулицям: з капітальним та удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу (асфальтобетон) поза межами населеного пункту - ___________ км; з перехідним типом дорожнього одягу поза межами населеного пункту - ___________ км; природним (ґрунтовим) поза межами населеного пункту - _______ км; в межах населеного пункту – _________ км, то згідно розрахунку час транспортування асфальтобетонної суміші до місця виконання робіт становить: t1= S куптдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. Vпнп (49 км/год) t2= S птдо (_________ км) = ____ год. ____ хв. V тп (37 км/год) t3= S пгд (______ км) = ____ год. ____ хв. V і (28 км/год) t4= S мнп (_____ км) = ____ год. ____ хв. V нп (25 км/год) 4 Загальна тривалість транспортування T= t1+t2+t3+t4 = _______ год _______ хв. де: Sкуптдо – відстань перевезення по капітальному та удосконаленому полегшеному типу дорожнього одягу, км; Sптдо – відстань перевезення по перехідному типу дорожнього одягу, км; Sпгд – відстань перевезення по природним (ґрунтовим) дорогам, км; Sмнп – відстань перевезення в межах населеного пункту, км; Vпнп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон), км/год. Vтп – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг з твердим покриттям перехідного типу, км/год. Vі – технічна швидкість поза межами населеного пункту для доріг природних (грунтових), км/год. V нп – технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год; Середня відстань перевезення асфальтобетонної суміші становить_____ км”.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
Тип
Документ
Документ
16. Наявність працівників відповідної кваліфікації
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Вимога
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Опис
Учасник надає довідку згідно форми наведеної Таблиці 5 з інформацією про кількість інженерно-технічних працівників ключових посад відповідної кваліфікації, дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для надання послуг за Договором про закупівлю. Мінімальний необхідний перелік працівників, наявність яких повинен підтвердити учасник: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації - 1 особа; - начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - майстер або інша особа, яка виконує його функції - 1 особа; - дорожні робітники – 16 осіб; - машиністи/водії/оператори дорожньо-транспортних машин i механізмів – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці про наявність механізмів, обладнання та устаткування (Таблиця 1); Таблиця 5 ДОВІДКА про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені для надання послуг № з/п Посада П.І.Б. Освіта/ найменування учбового закладу/спеціальність* Штатний/ цивільно-правова угода Примітка 1 2 3 4 5 6 * Графи 4 не є обов’язковими для заповнення щодо дорожніх робітників та машиністів/водіїв/операторів дорожньо-транспортних машин і механізмів. Керівник (або уповноважена особа) учасника __ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів зазначених документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. На підтвердження інформації щодо наявності в Учасника процедури закупівлі працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок або копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії трудових договорів (контрактів) з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність трудових правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Якщо тендерна пропозиція подається Учасником (об’єднанням учасників) та працівник(и), який(і) зазначений(і) у тендерній пропозиції такого учасника процедури закупівлі, є штатними або залученими працівниками такого учасника(ів) об’єднання, на виконання частини 5 статті 16 Закону, у складі тендерної пропозиції додатково надається лист підтвердження адресований Замовнику торгів, у довільній формі, від учасника об’єднання про надання згоди щодо використання Учасником (об’єднанням учасників) його штатних або залучених працівників, під час виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі у разі перемоги у даній процедурі закупівлі. Для підтвердження інформації про інженерно-технічних працівників, яких зазначено у довідці, Учасник має надати: - скан-копії дипломів про закінчення навчальних закладів (спеціальність та (або) освітня програма, які пов’язані з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг – не менше, ніж у трьох працівників). Для підтвердження інформації про кваліфікацію геодезиста Учасник має додатково надати: - скан-копію чинного кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста. Надати на керівника підприємства та/або особи, що здійснює технічне керівництво підприємством: - документи про проходження навчання з питань охорони праці, а саме: «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); «Навчання з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 45.2-7.02-12; «Навчання з ОП, Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17); «Навчання з ОП, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
Документ
Назва
Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Тип
Документ
17. Наявність досвіду виконання аналогічного договору
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Вимога
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Опис
Учасник надає довідку за формою згідно Таблиці 6, яка містить інформацію про виконання аналогічного(-их) договору (-ів)*. Таблиця 6 ДОВІДКА про наявність в Учасника процедури документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их) договору(-ів) № п/п Найменування Замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ Аналогічний договір: Найменування робіт/ одиниця виміру відповідно до переліку основних (ключових) робіт Обсяг робіт/ одиниця виміру відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт Номер, дата підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та пункт де наданий відповідний обсяг 1. Номер договору. 2. Дата укладання договору 3.Предмет договору. 1. Ціна договору, грн 2.Сума виконання договору, грн 3. Відсоток виконання договору Керівник (або уповноважена особа) учасника ______ _____________ П.І.Б. (підпис, печатка) * Аналогічним договором слід вважати договір(и) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту або надання послуг з експлуатаційного утримання, поточного ремонту /поточного середнього ремонту/ автомобільних доріг загального користування, укладений (ні) протягом останніх 5-ти років. Аналогічний договір має бути виконаний у повному обсязі (на 75 % від загальної ціни договору). Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування будь-якої категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. Якщо Учасник вказує в якості досвіду – договори, де він виступав субпідрядником, в такому випадку він надає відгук стосовно виконаних ним робіт (наданих послуг) від Генерального Замовника (балансоутримувача дороги). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає: - аналогічний(і) договір(ори) з усіма додатками та змінами до договору(ів); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), на суму вартості виконання аналогічного договору; - акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), які підтверджують обсяг визначених Замовником основних видів робіт в натуральних величинах. - копію(ї) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним (-и) договором(-ами). Об’єми основних робіт: 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття м2 5099 2 Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем т 611,88 3 Влаштування верхнього шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 5099
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
Назва
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)
Тип
Документ
18. Наявність фінансової спроможності
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Лот
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Активна
Дата створення
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип
Документ
Документ
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
09.06.2025 16:42
Дата архівування
11.06.2025 14:52
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип
Документ
Документ
Вимога
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип даних
Ознака
Значення, яке очікується
Так
Cтатус
Архівована
Дата створення
11.06.2025 14:52
Дата архівування
16.06.2025 18:33
Спосіб підтвердження
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Опис
Для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», учасник у складі тендерної пропозиції надає: - для Учасників торгів – юридичних осіб — копію звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року; - для суб’єктів малого підприємництва – копію фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за будь-який з двох останніх років або за завершений звітний період поточного року. Фінансова звітність учасника має підтвердити обсяг річного доходу (виручки) (рядок звітності 2000) Учасника у розмірі не менше 100% від очікуваної вартості предмета закупівлі. Фінансова звітність повинна бути надана з підтвердженням про прийняття (квитанція №2) відповідними органами, до яких вона мала бути подана.
Тип
Документ
Документи, що підтверджують кваліфікацію
Відповідь на вимогу
Значення
Так
Відповідь
Назва
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю
Тип
Документ
Документ
Кваліфікований електронний підпис відсутній.
Документи кваліфікації
Інформація про переможця
Ціна
Контактна особа
Відповідальний за закупівлю
Сергій Зіненко
Електронна пошта
Телефон
+380952723015
Постачальник
ЄДРПОУ
35683453
Назва
ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Повна назва
ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Поштовий індекс
08601
Країна
Україна
Область або регіон
Київська область
Населений пункт
Обухівський район, місто Васильків
Адреса
вулиця Шевченко, будинок 44
Класифікація суб'єктів господарювання
Суб'єкт середнього підприємництва
Перелік скарг порожній. Якщо Ви бажаєте подати скаргу
Увійти
або
Підписатися.
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Звернення:
За тендером : Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Тема:
Інфляційні витрати та ризики до Договірної ціни
Зміст:
Шановний Замовнику, згідно з п.6.2 Методики у тендерній документації замовник має вказати суму коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг та суму коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційниими процесами. Надайте роз'яснення чи враховувати ці витрати при складанні договірної ціни, якщо так - то в яких розмірах?
Дата оприлюднення звернення:
12.06.2025 17:47
Кошторисною документацію дорожніх робіт, що є предметом вказаної закупівлі, не передбачено кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. У зв’язку з чим ці витрати в тендерній документації не передбаченні та при складанні договірної ціни не враховуються
Дата оприлюднення відповіді:
14.06.2025 19:50
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км)
Тендер:
UA-2025-06-09-010910-a
Кваліфікований електронний підпис накладено.
За лотом
Дата оприлюднення з часом
10.07.2025 15:11
Кінець періоду оскарження з часом
21.07.2025 00:00
Стан
виконано
Неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель
01 липня 2025 року рішенням уповноваженої особи дискваліфіковано переможця у закупівлі Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220507 Східне – Загорянівка /М-14/ на ділянці км 8+000 – км21+200 в Херсонській області (13,2км), ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника – ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП", на підставі підпунктом 3 пункту 44.
Відповідно до ч.5, 6 п.49 Особливостей, у разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом.
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями.
За результатами аукціону у вказаній закупівлі наступною тендерною пропозицією у списку тендерних пропозицій, розташованою за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, є пропозиція ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", яку електронна система визначила найбільш економічно вигідною 01.07.2025 року.
Відповідно до ч. 10 ст.29 Закону України «Про публічні закупівлі», строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.
Строк розгляду тендерної пропозиції ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" сплив 08 липня 2025 року, і продовжений до вказаної дати не був.
Жодних інших механізмів щодо усунення таких порушень, зокрема, щодо поновлення пропущеного строку; продовження строку, який сплив; прийняття рішення поза межами строку розгляду тендерної пропозиції, тощо, законодавством не передбачено, у зв’язку з чим вказана процедура закупівлі підлягає відміні на підставі неможливості усунення порушень.
Таким чином, зазначені порушення на цьому етапі Закупівлі неможливо усунути чи виправити.
Перелік вимог порожній. Якщо Ви бажаєте подати вимогу
Увійти
або
Підписатися.
Торги відмінено
Очікувана вартість
20 052 441
грн.
Період подання пропозицій
до
21.06.2025 10:00
Замовник:
Державна установа "Місцеві дороги Херсонщини"
Контактний телефон:
+380958246154
Отримати довідку МВС
Статус
Торги відмінено
Очікувана вартість
20 052 441
грн.
Період подання пропозицій
до
21.06.2025 10:00
Замовник:
Державна установа "Місцеві дороги Херсонщини"
Контактний телефон:
+380958246154
Розрахунок вартості скарги
Вартість оскарження :
0
грн.
Сформувати рахунок
Рекомендована сума для поповнення
4080
, але Ви можете поповнити рахунок на іншу суму
Електронний підпиc
Підпис вірний
Підписувач:
ЦСК:
Серійний номер:
Час підпису:
Перегляд документу
Вибірка з ЄДРПОУ
label__
value__
