Українська
English
Показати схожі тендери
Закупівля Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва) від Школа І-ІІІ ступенів № 308 Деснянського району міста Києва.
| Тип закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| Тендер | UA-2024-04-12-010833-a |
| Id Tender | c85c16a5afde4eb0ba61005207397c61 |
| План |
UA-P-2024-04-12-003998-a
|
| Статус | Торги відмінено |
| Остання зміна | 08.06.2024 00:03 |
| Перевірити КЕП | |
Очікувана вартість:
2 000 000
грн.
(З ПДВ)
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
10 000
грн. (0,5 %)
Вартість подання пропозиції:
2 040
грн.
Цей запис було додано до архіву, інформація по договору доступна до редагування
Подання пропозицій
(
Завершено
)
з 12.04.2024 16:40
до 20.05.2024 00:00
Завершено
Період уточнень
з 12.04.2024 16:40
до 17.05.2024 00:00
Завершено
Період оскарження
з 12.04.2024 16:40
до 17.05.2024 00:00
Завершено
Період кваліфікації
з 20.05.2024 13:54
до 21.05.2024 16:44
Завершено
Період оскарження рішення на кваліфікації
з 21.05.2024 16:44
до 27.05.2024 00:00
wait
Підписання договору
з 21.05.2024 16:44
-
Період уточнень
з
12.04.2024 16:40
до
17.05.2024 00:00
Період оскарження
з
12.04.2024 16:40
до
17.05.2024 00:00
Період кваліфікації
з
20.05.2024 13:54
до
21.05.2024 16:44
Період кваліфікації
з
20.05.2024 13:54
до
21.05.2024 16:44
- Основні параметри
- Лоти
- Критерії
- Контакти
- Кваліфікація
- Відміни
Основні параметри
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
роботи
Конфігурації закупівлі
Мінімальна кількість пропозицій : 1
Тривалість оскарження відміни закупівлі : 10
Тривалість оскарження результатів кваліфікації : 0
Тривалість оскарження результатів визначення переможця : 5
Тривалість кваліфікації : 0
Кількість днів для надання пояснень на звернення : 3
Кількість днів між кінцевою датою оскарження умов та кінцевим строком подання пропозицій : 3
Опціональні параметри закупівлі
Шаблон договору:
Критерій оцінки пропозицій:
Лоти
Лот № 1
Статус - активний лот закупівлі
2 000 000 грн.
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Назва предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Очікувана вартість
2 000 000 грн.
Розмір мінімального кроку пониження ціни
10000,0
0,5 %
Гарантійне забезпечення тендерної пропозиції
Відсутнє
Аукціон
Cтарт аукціону
20.05.2024 13:25
Закінчення аукціону
20.05.2024 13:54
Позиція
Опис предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Код ДК 021:2015
45450000-6 -
Інші завершальні будівельні роботи
Кількість
1
Одиниця виміру
роботи
Адреса постачання
02034, Україна, Київська область, Київ, Градинська, 6-Б
Дата постачання по
30.07.2024 00:00
Умови оплати
Виконання робіт
Тип оплати:
Пiсляоплата
Період:
10
банківські
днів
Розмір оплати:
100,0 %
Порядковий номер:
1
Реєстр пропозицій
Учасник:
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"
Пропозиція:
1 385 109 грн.
Відповіді на критерії
Список документів
| # | Назва документу | Тип | Дата завантаження | |
| 1 |
3. Довідка про наявність МТБ (з додатками).pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 26.04.2024 21:56 | |
| 2 |
4. Довідка про персонал (з додатками).pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 26.04.2024 21:56 | |
| 3 |
5. Довідка про аналогічні договори (з додатками).pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 26.04.2024 21:56 | |
| 4 |
sign.p7s
|
- | 26.04.2024 21:58 | |
| 5 |
5. Довідка про аналогічні договори (з додатками)_NEW.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17.05.2024 16:41 | |
| 6 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 7 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 8 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 9 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 10 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 11 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 12 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 13 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 14 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 15 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 16 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 16:51 | |
| 17 |
4. Довідка про персонал (з додатками)_NEW.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17.05.2024 19:01 | |
| 18 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 19:03 | |
| 19 |
1. Тендерна пропозиція.docx.pdf.pdf
Фінансові |
Цінова пропозиція | 26.04.2024 21:56 | |
| 20 |
КОШТОРИСИ.rar
Фінансові |
Цінова пропозиція | 26.04.2024 21:56 | |
| 21 |
1. Тендерна пропозиція _NEW.pdf
Фінансові |
Цінова пропозиція | 17.05.2024 16:40 | |
| 22 |
2. Довідка з відомостями учасника.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 23 |
6. Довідка про відсутність підстав п.47.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 24 |
7. Інформація про технічні характеристики.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 25 |
8. Довідка про субпідрядника.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 26 |
9. Проект Договору.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 27 |
9.1. Лист-згода з умовами Договору.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 28 |
10. Лист-погодження з умовами ТД.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 29 |
11. Лист-погодження без авансу.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 30 |
12. Лист-гарантія проведення експертизи КД.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 31 |
13. Гарантійний лист про вивезення будівельних відходів.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 32 |
14. Довідка про захист навкілля.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 33 |
15. Лист про санкції.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 34 |
16. Довідка про офшорні зони.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 35 |
17. Лист відтермінування платежу.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 36 |
18. Підтвердження відповідності.docx.pdf.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 37 |
19. Лист про відповідальну особу.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 38 |
20. Наказ про АП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 39 |
21. Антикорупційна програма (орг.).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 40 |
22. Паспорт та Інд. код Кучеренко.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 41 |
23. Документи про повноваження керівника.rar
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 42 |
24. Статут підприємства.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 43 |
25. Копії сертифікатів ISO.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 44 |
26. Наказ про коміссію з ОП.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 45 |
27. Ліцензія.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 46 |
28. Декларація про господарську діяльність (наявність дозволів).pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 47 |
29. Копії Ліцензій АВК.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 48 |
30. Наказ про відповідального за якість будівельних робіт.docx.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 26.04.2024 21:56 | |
| 49 |
9. Проект Договору_NEW.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 17.05.2024 16:42 | |
| 50 |
9.1. Лист-згода з умовами Договору_NEW.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 17.05.2024 16:43 | |
| 51 |
22. ID- Картка Кучеренко_NEW.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 17.05.2024 16:43 | |
| 52 |
28.1. Декларація про відповідність МТБ вимогам ОП_NEW.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 17.05.2024 16:46 | |
| 53 |
7. Інформація про технічні характеристики_NEW.pdf
Підтвердження відповідністі |
Документи, що підтверджують відповідність | 17.05.2024 16:47 |
Критерії
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.6 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.5 Номер 1178
Група вимог
Учасник фізична особа підтверджує, що
Вимога
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Група вимог
Учасник юридична особа підтверджує, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
2. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.4 Номер 1178
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2020-02-13 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України 'Про захист економічної конкуренції', у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
3. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.2 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.3 Номер 1178
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
4.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
5. Порушення справ про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.9 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.10 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.11 Номер 1178
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2020-03-16 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' (крім нерезидентів)
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
7. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції українська
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Учасник:
ТОВ "Будівельна фірма ІНТЕРЛЮКСБУД"
Пропозиція:
1 350 000 грн.
Відповіді на критерії
Список документів
| # | Назва документу | Тип | Дата завантаження | |
| 1 |
1. Довідка про наявність обладнання та МТБ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 2 |
1.1. Договір оренди нежитл приміщ.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 3 |
1.2. Договір на оренду приміщення.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 4 |
1.3. Додаткова угода до Договору оренди об_єкта нерухомості.zip
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 5 |
1.4. Договір на авто_тех.паспорт.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 6 |
1.5. Оборотно-сальдова відомість.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 7 |
2. Довідка про працівників відповідної кваліфікації.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 8 |
2.1. Освіта працівників.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 9 |
2.2. Накази.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 10 |
2.3. Документи з охорони праці.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 11 |
2.4. Сертифікат та посвідчення інженера з ОП.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 12 |
2.5. Документи кошторисника.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 13 |
2.5.1. Лист-роз_яснення щодо підвищення кваліфікації.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 14 |
3. Довідка про виконання аналогічних договорів.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 15 |
3.1. Аналогічний договір 29.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 16 |
3.1. Аналогічний договір 138.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 17 |
3.2. Лист-відгук.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 18 |
4. Довідка_про_особу_уповноважену_на_підпис_документів.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 19 |
4.1. Рішення щодо призначення директора.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 20 |
4.2. Наказ Директор Єрмак.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 21 |
4.3. Повноваження_на_підпис_ТД.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 22 |
5. Довідка щодо п. 47.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 23 |
6. Довідка_про_відсутність_підстав_передбачених_абз_14_пункту_47_Особливостей.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 24 |
7. Інформація_про_необхідні_техн_характеристики.pdf
|
Технічні специфікації | 27.04.2024 16:31 | |
| 25 |
8. Лист-згода з проєктом договору.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 26 |
9. ДОДАТОК_5_Проєкт_Договору.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 27 |
10. Довідка_щодо_незалучення_субпідрядників.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 28 |
11. Лист-погодження_з _умовами_ТД.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 29 |
12. Гарантійний_лист_щодо_проведення_експертизи_кошторисної_документації__.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 30 |
13. Довідка_щодо_застосування_заходів_із_захисту_довкілля.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 31 |
14. Довідка щодо спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 32 |
15. Довідка щодо відношення до офшорних зон.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 33 |
16. Довідка щодо відтермінування платежу на період дії воєнного стану.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 34 |
17. Довідка по рф рб.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 35 |
18. Довідка з відомостями про учасника.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 36 |
19. Гарантійний_лист_щодо_авансового платежу.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 37 |
20. Лист щодо надання документів_ що стосуються фізичних осіб та ФОП.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:32 | |
| 38 |
21. Статут _ опис.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 39 |
21.1. Лист з кодом доступу.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 40 |
22. Антикорупційна програма та наказ.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 41 |
23. Сертифікат ISO та сфера акредитації.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 42 |
24. Гарантійний_лист_щодо_відповідності_техн_специфікації.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 43 |
25. Лист-роз_янення щодо електронної ліцензії__.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 44 |
26. Декларація відповідності МТБ.zip
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 45 |
27. Дозвіл Держпраці.pdf
|
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27.04.2024 16:31 | |
| 46 |
28. Ліцензія АВК.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 47 |
29. Гарантійний_лист_щодо_очищення_об_єкту_від_сміття.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 48 |
31. Наказ_про_відповідальну_особу_за_якість_виконаних_робіт.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 49 |
32. Лист про відповідальну особу на об_єкті Замовника.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 50 |
33. Тендерна пропозиція__.pdf
|
Цінова пропозиція | 27.04.2024 16:31 | |
| 51 |
Договір на вивіз сміття.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:31 | |
| 52 |
Договір на транспортування відходів.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:32 | |
| 53 |
Кошторис.pdf
|
Критерії оцінки | 27.04.2024 16:32 | |
| 54 |
Наказ про створення комісії по перев знань.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 27.04.2024 16:32 | |
| 55 |
sign.p7s
|
- | 27.04.2024 16:34 | |
| 56 |
9. Проект Договору.pdf
|
Документи, що підтверджують відповідність | 17.05.2024 17:03 | |
| 57 |
33. Тендерна пропозиція.pdf
|
Цінова пропозиція | 17.05.2024 17:03 | |
| 58 |
Кошторис.pdf
|
Критерії оцінки | 17.05.2024 17:03 | |
| 59 |
sign.p7s
|
- | 17.05.2024 17:13 |
Критерії
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.6 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.5 Номер 1178
Група вимог
Учасник фізична особа підтверджує, що
Вимога
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Група вимог
Учасник юридична особа підтверджує, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
2. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.4 Номер 1178
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2020-02-13 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України 'Про захист економічної конкуренції', у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
3. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.2 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.3 Номер 1178
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
4.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
5. Порушення справ про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.9 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.10 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.11 Номер 1178
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2020-03-16 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' (крім нерезидентів)
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
7. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції українська
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Учасник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОНТАЖЛЮКС"
Пропозиція:
1 349 940 грн.
Відповіді на критерії
Список документів
Критерії
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.6 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.5 Номер 1178
Група вимог
Учасник фізична особа підтверджує, що
Вимога
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Група вимог
Учасник юридична особа підтверджує, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
2. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.4 Номер 1178
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2020-02-13 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України 'Про захист економічної конкуренції', у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
3. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.2 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.3 Номер 1178
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
4.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
5. Порушення справ про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.9 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.10 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.11 Номер 1178
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2020-03-16 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' (крім нерезидентів)
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
7. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції українська
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Критерії закупівлі
Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.6 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.5 Номер 1178
Група вимог
Учасник фізична особа підтверджує, що
Вимога
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Група вимог
Учасник юридична особа підтверджує, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
2. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.4 Номер 1178
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2020-02-13 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України 'Про захист економічної конкуренції', у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
3. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.2 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.3 Номер 1178
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
4.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
5. Порушення справ про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.9 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.10 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.11 Номер 1178
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2020-03-16 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' (крім нерезидентів)
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
7.
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або
замовником
замовником
Має надати підтвердження по критерію
Замовник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Замовник підтверджує, що
Вимога
Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Має надати підтвердження по критерію
Замовник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Замовник підтверджує, що
Вимога
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції українська
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Скасування
08.06.2024 00:03
пп.2 п.50 Постанови 1178
Контактна особа
Відповідальний за закупівлю
Орлова Юлія Олександрівна
Електронна пошта
Телефон
380689838359
Замовник
ЄДРПОУ
22868696
Повна назва
Школа І-ІІІ ступенів № 308 Деснянського району міста Києва
Поштовий індекс
02034
Країна
Україна
Область або регіон
Київська область
Населений пункт
Київ
Адреса
Градинська, 6-Б
Кваліфікація
Лот № 1
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Період вимог/скарг з
21.05.2024
16:44
по
27.05.2024
00:00
Показати документи пропозиції
Відповіді на критерії
Список документів
Критерії
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.6 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.5 Номер 1178
Група вимог
Учасник фізична особа підтверджує, що
Вимога
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Група вимог
Учасник юридична особа підтверджує, що
Вимога
Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
2. Вчинення економічних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.4 Номер 1178
- Закон України 'Про захист економічної конкуренції' від 2020-02-13 Стаття 50.1 Номер 2210-III
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України 'Про захист економічної конкуренції', у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
3. Вчинення корупційних правопорушень
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.2 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.3 Номер 1178
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
4.
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми
будь-якими формами торгівлі людьми
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
5. Порушення справ про банкрутство
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Посилання на законодавство
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.9 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.10 Номер 1178
- Постанова Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 'Про публічні закупівлі', на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 2022-10-12 Стаття 47.11 Номер 1178
- Закон України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' від 2020-03-16 Стаття 9.2.9 Номер 755-IV
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 'Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань' (крім нерезидентів)
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Вимога
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України 'Про санкції', крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
7. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Має надати підтвердження по критерію
Учасник
Чого стосується критерій
Тендер
Група вимог
Учасник підтверджує, що
Вимога
Мова тендерної пропозиції українська
Тип даних
Ознака
Cтатус
Активна
Дата створення
12.04.2024 16:40
Значення, яке очікується
Так
Кваліфікований електронний підпис накладено.
Документи кваліфікації
Інформація про переможця
Ціна
Контактна особа
Відповідальний за закупівлю
Максименко Олег Васильович
Відповідальний за закупівлю (англійською мовою)
MAKSYMENKO OLEG
Електронна пошта
Телефон
380674073642
Постачальник
ЄДРПОУ
33147770
Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОНТАЖЛЮКС"
Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОНТАЖЛЮКС"
Поштовий індекс
02222
Країна
Україна
Область або регіон
Київська область
Населений пункт
Київ
Адреса
ВУЛИЦЯ СЕРЖА ЛИФАРЯ, будинок 3
Класифікація суб'єктів господарювання
Суб'єкт малого підприємництва
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тендер:
UA-2024-04-12-010833-a
Кваліфікований електронний підпис відсутній.
Тип:
скарга
За тендером
UA-2024-04-12-010833-a.a1
Дата:
25.04.2024 18:20
Стан:
Порушення усунуто
Скарга на умови тендерної документації
Пункт скарги
Пункт скарги №1
Порядковий номер пункту скарги
1
Заголовок пункту скарги
Скарга на порушення законодавства у сфері публічних закупівель
щодо усунення дискримінаційних вимог тендерної документації
Тендер
UA-2024-04-12-010833-a
Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Суті пункту скарги
Суть пункту скарги №1
1) Тендерною документацією у Додатку 6 до ТД, а саме п. 2.3 та 2.4 вимагається:
«2.3. Наявність на підприємстві інженера з охорони праці. Кваліфікація інженера з охорони праці підтверджується учасником шляхом надання у складі пропозиції сканованої копії кваліфікаційного посвідчення та сертифікату, виданими відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком - інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем (категорією) не нижче базового (згідно вимог стандарту СОУ-С-001:2016 органом із сертифікації персоналу в будівельній галузі згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014).
2.4. На інженера з охорони праці надати копії чинних посвідчень та/або протоколи перевірки знань з питань пожежної безпеки, з питань охорони праці, група допуску електробезпеки не нижче IV, НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13. Кваліфікація інженера з охорони праці підтверджується учасником шляхом надання у складі пропозиції сканованої копії кваліфікаційного посвідчення та сертифікату, виданими відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком - інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем (категорією) не нижче базового.»
Слід зазначити що ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 втратив чинність 01.01.2022 та був замінений на новий стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 "Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу". Підтвердження вимогам вже недіючого стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 це невиправдана та дискримінаційна вимога, адже на практиці жоден орган з сертифікації персоналу наразі вже не зможе видати такий сертифікат згідно застарілої редакції стандарту.
Також звертаємо Вашу увагу, що нормами законодавства не передбачено обов'язковість наявності у інженера з охорони праці кваліфікаційного посвідчення та сертифікату, виданого відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком - інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем (категорією) не нижче базового, сертифікація даних спеціалістів є добровільною, а отримання кваліфікаційного посвідчення та сертифікату виданого відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком - інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем (категорією) не нижче базового, навіть відповідно до вимог діючого стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 займає не менше чотирьох тижнів, а відтак отримати його в термін достатній для подання тендерної пропозиції по даній закупівлі не реально для будь якого учасника, окрім випадку якщо дані документи вже є в наявності. Отримання нового кваліфікаційного посвідчення та сертифікату унеможливлене для широкого кола учасників, зокрема, ТОВ "Проектно-будівельна компанія "АТМА"" надто тривалими строками цієї процедури, неспівставними з часом, відведеним на підготування тендерних пропозицій.
Спосіб документального підтвердження дискримінує учасників, зокрема наше Товариство, адже у нас наявні Посвідчення про проходження навчання з питань охорони праці (НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13.) (Доказ №1 - копія Посвідчення №208-2023/28) та Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (Доказ №2 – Протокол № 208-2023 від 04.10.2023), протокол перевірки знань з питань пожежної безпеки (Доказ №3 – Протокол №213-2023 від 05.10.2023), група допуску електробезпеки не нижче IV (Доказ №4 – Протокол №206-2023 від 04.10.2023), на головного інженера Чернія Віталія Вікторовича, який призначений інженером з охорони праці наказом № 04/02 від 06.02.2024 (Доказ №5 – наказ про призначення інженера з охорони праці без звільнення від основних обов’язків), що в повній мірі підтверджує кваліфікацію інженера з охорони праці.
Єдиним поясненням, чому Замовник вимагає підтвердження кваліфікації інженера з охорони праці у вищезазначеному формулюванні, може слугувати наявність такого кваліфікаційного посвідчення та сертифікату згідно вимог не чинного ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 у заздалегідь обраного учасника.
Вважаємо, з огляду на сферу діяльності Замовника, що може бути встановлена недискримінаційна вимога з формулюванням:
«Наявність на підприємстві інженера з охорони праці. Кваліфікація інженера з охорони праці підтверджується учасником шляхом надання у складі пропозиції сканованої копії Посвідчення про проходження навчання з питань охорони праці та Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці».
2) Згідно п.2 Розділу V тендерної документації Замовником вимагається:
«Копія антикорупційної програми учасника (або наказ про затвердження антикорупційної програми) та наказ в якому певну особу визначено Уповноваженою з антикорупційної програми учасника.»
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:
а) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
б) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
Для реалізації антикорупційної програми призначається окрема посадова особа – Уповноважений, правовий статус якого визначається ст. 64 Закону України «Про запобігання корупції».
В даній закупівлі, очікувана вартість якої – 2 000 000,00 грн. дана вимога є надмірною та дискримінаційною. Наше Товариство не має антикорупційної програми (або наказ про затвердження антикорупційної програми) та наказ в якому певну особу визначено Уповноваженою з антикорупційної програми, адже це не передбачено законодавством.
3) Додатком 5 до тендерної документації передбачено: «*Проєкт договору заповнюється Учасником та додається в сканованому вигляді у складі тендерної пропозиції»
а) У п. 7.1 проекту договору визначено наступне: "Розрахунки за виконані роботи здійснюються з Підрядником в національній валюті України на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 120 календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок."
Така умова в проекті договору щодо можливості затримки оплати виконаних робіт до 120 календарних днів у разі затримки бюджетного фінансування є проблемною та потенційно незаконною з наступних причин:
1. Відповідно до статті 23 Закону "Про публічні закупівлі" договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням практики застосування законодавства.
2. Стаття 628 Цивільного кодексу України встановлює, що договір є оплатним, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства. Тобто передбачається своєчасна оплата за виконані роботи.
3. Відстрочка платежу на 120 днів без обумовлення вичерпних підстав для цього є надмірною та такою, що ставить підрядника у явно нерівне становище порівняно із замовником.
4. Бюджетний кодекс регулює питання наявності та використання бюджетних коштів замовником, але не надає права встановлювати будь-які довільні відстрочки по оплаті робіт підрядникам.
б) Крім того у п. 13.2 проекту договору зазначено наступне:
«Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини зобов’язань за Договором у таких сумах:
- за порушення строків початку виконання робіт згідно п. 6.1. цього Договору стягується пеня у розмірі 0,2 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;
- у випадку ненадання інформації (довідок) про хід виконання умов Договору на вимогу Замовника або порушення строків їх надання, згідно п. 6.4. цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф сумі 10 000 (десять тисяч) грн. за кожний випадок ненадання інформації (довідок) або порушення строків їх надання.
- за порушення строків закінчення виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,2 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;
- у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками;
- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації, підрядник сплачує штраф у сумі 10 000 (десять тисяч) грн. за кожний день затримки;"
Такий підхід щодо встановлення досить жорстких штрафних санкцій за різні види порушень є доволі спірним з точки зору законності та виправданості, та дає додаткові важелі тиску Замовнику, у випадку перемоги небажаного Учасника.
Відповідно до статті 231 Господарського кодексу України сторони мають право встановлювати штрафні санкції за порушення умов договору. Однак розмір таких штрафів має бути обґрунтованим і пропорційним відповідно до вимог закону та судової практики. Вважаємо надмірними і такими, що обмежують конкуренцію, умови договорів про стягнення штрафів. Штраф 10 000 грн за кожен день прострочення усунення недоліків є необґрунтовано високим і може розцінюватись як порушення принципу свободи договору. Накладення одночасно пені та штрафів за одне порушення (прострочення) є невиправданим подвійним стягненням.
Просимо зобов’язати Замовника внести зміни у ці пункти проекту договору!
в) Також вимагаємо прибрати пункт договору 17.3, який посилається на частину 3 статті 631 Цивільного кодексу України щодо застосування умов договору до відносин, які виникли між сторонами до моменту його укладення, є достатньо спірним та таким, що навряд чи може застосовуватись у договорах про публічні закупівлі за бюджетні кошти. Згідно із ч. 3 ст. 631 ЦК України сторони мають право погодити, що умови договору поширюються на відносини між ними, які виникли до його укладення. Однак ця норма розрахована переважно на приватноправові відносини між рівноправними сторонами. У сфері публічних закупівель замовник не може довільно застосовувати норми ЦК України, які фактично надають односторонні преференції одній із сторін та які підміняють чи змінюють норми спеціального законодавства про публічні закупівлі. Відповідно до ст. 23 Закону "Про публічні закупівлі" договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів з урахуванням практики застосування законодавства.
г) Відповідно до п 17.7. проекту договору Замовник зазначає: «На момент укладання даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах»
На етапі підготовки тендерної документації та проекту договору замовник не може передбачати та зазначати конкретний статус оподаткування майбутнього переможця торгів. Це фактично створює дискримінацію для учасників залежно від їх системи оподаткування, яка не має відношення до предмету закупівлі та здатності виконати роботи належним чином. Відповідно до статті 22 Закону "Про публічні закупівлі" тендерна документація не повинна містити дискримінаційних вимог щодо учасників, а виходячи з того, що Проєкт договору заповнюється Учасником та додається в сканованому вигляді у складі тендерної пропозиції, і згідно п. 18 Особливостей – «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:
визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.»
Отже стати переможцем і підписати договір за результатами даної процедури може лише Підрядник який має статус платника податку на прибуток на загальних підставах»
Наше Товариство є Платником единого податку, відтак дана умова зазначена в проекті договору є дискримінаційною для учасників хто не має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в тому числі нашого Товариства.
Просимо внести відповідні зміни у п. 17.7! Цей пункт договору є некоректним та таким, що суперечить принципам недискримінації та рівного ставлення до учасників під час публічних закупівель.
Аналогічні випадки зазначення замовником у договорі конкретної системи оподаткування учасника розглядались Антимонопольним комітетом і визнавались такими, що створюють дискримінацію (наприклад, рішення № 652-р/пк-пз від 28.07.2022). Включення такого пункту до проекту договору також вводить в оману учасників щодо їх рівності перед замовником. У разі перемоги учасника-платника єдиного податку, цей пункт договору буде невідповідним та може стати підставою для відмови замовника від підписання договору.
Просимо зобов’язати Замовника викласти обгрунтовані вимоги до предмета закупівлі у спосіб, що надасть можливість участі у закупівлі різним учасникам, а не тільки тим у кого вже є в наявності документи, що вимагаються Замовником.
ТОВ "Проектно-будівельна компанія "АТМА"" вважає, що встановленими вимогами тендерної документації здійснено порушення його прав та законних інтересів як потенційного учасника, а також порушено принципи, задекларовані частиною першою статті 5 Закону України “Про публічні закупівлі”: добросовісної конкуренції серед учасників; відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель; недискримінації учасників та рівного ставлення до них; об’єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі; максимальної економії та ефективності; запобігання корупційним діям і зловживанням.
Також, фактично, порушено норму частини четвертої статті 5, яка вказує, що замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.
Відповідно до вищенаведеного, керуючись статтями 3, 5, 11, 18, 22, 23, 24, Закону України “Про публічні закупівлі”
Докази
Доказ №1
Посвідчення №208-2023/28 про проходження навчання з питань охорони праці;
- Доказ №1 - Посвідчення №208-2023/28 про проходження навчання з питань охорони праці;
Доказ №2
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 208-2023 від 04.10.2023;
- Доказ №2 – Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 208-2023 від 04.10.2023;
Доказ №3
Протокол перевірки знань з питань пожежної безпеки №213-2023 від 05.10.2023;
- Доказ №3 – Протокол перевірки знань з питань пожежної безпеки №213-2023 від 05.10.2023;
Доказ №4
Протокол №206-2023 від 04.10.2023, група допуску електробезпеки не нижче IV;
Доказ №4 – Протокол №206-2023 від 04.10.2023, група допуску електробезпеки не нижче IV;
Доказ №5
наказ про призначення інженера з охорони праці без звільнення від основних обов’язків
- Доказ №5 – наказ про призначення інженера з охорони праці без звільнення від основних обов’язків
Вимоги
Вимога №1
Зобов'язати замовника внести зміни до тендерної документації
зобов'язати Замовника прийняти рішення про внесення змін до тендерної документації з метою усунення порушень, зазначених у Скарзі.
Автор:
41436418, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБК" АТМА"
02217, Україна, м. Київ, Київ, вулиця Закревського, 21
Дата розгляду:
07.05.2024 10:00
Місце розгляду:
Антимонопольний комітет України
Прийнято до розгляду
10.05.2024 17:43
Документи
Комментарий замовника щодо усунення порушення:
До тендерної документації внесені зміни.
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
дискримінаційна вимога
Зміст:
Шановний Замовнику, скажіть будь ласка, для чого необхідно мати таких працівників, як опоряджувальник будівельний, монтажник будівельний муляр ( копії посвідчень підтвердження відповідної кваліфікації. Якщо у вас не передбачено специфічних робіт для цих професій. Роботи згідно вашого дефектного акту виконуються меонтажниками-складальниками металопластикових конструкцій, маляром, штукатуром. Тому просимо внести зміни та прибрати дану необгрунтовану та дискримінаційну вимогу.
Дата оприлюднення звернення:
17.04.2024 09:48
Шановний Учаснику, тендерна документація розроблена у відповідності до норм чинного законодавства України. Відповідно до пункту 28 Особливостей, тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей. Згідно зі статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.
Необхідність наступних працівників обґрунтовується, тим, що наприклад до функції, які виконує опоряджувальник будівельний відноситься фарбування будівель, споруд, предметів інтер'єру, дані роботи містяться в розділі №2 дефектного акту. Метою опорядження будівель і приміщень – надати поверхні будівельних конструкцій естетичну промовистість, захистити від руйнівних впливів, поліпшити санітарно-гігієнічні і технологічні умови експлуатації, позитивно впливати на емоційний стан людини.
Муляр – це робітник, що бере участь у зведенні і ремонті житлових будинків, мостів, промислових і інших споруджень із природних і штучних будівельних матеріалів. До природних будівельних матеріалів відносяться різні види каменю. Штучні виготовляються з глини, шлаку, вапняно-піщаних сумішей і інших матеріалів.
Муляр робить кладку несучих стін, фундаменту арок, зводів, колон, бере участь в установці віконних і дверних коробок, робить конопатку і заливання швів у збірних залізобетонних конструкціях.
Монтажник - це фахівець, що здійснює установку, закріплення та підключення різних будівельних конструкцій, систем вентиляції, сантехники, побутових і промислових приладів.
Початковим етапом роботи монтажника є одержання завдання, його вивчення та планування етапів виконання. Далі цей фахівець робить виміри, робить розрахунки та формує кошторис необхідних для роботи матеріалів.
Монтажник будівельник займається установкою ЗБ блоків, панелей, металоконструкцій, вікон, перегородок. Роботи, які виконуються даними працівниками містяться в дефектному акті.
Зазначаємо, що дискримінація – це утиск або позбавлення прав одних економічних суб'єктів (держав, підприємств, громадян) порівняно з іншими без законних на те підстав. Дискримінація – будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп. Проте не кожна відмінність у ставленні є дискримінацією: вона не буде такою, якщо критерії такої відмінності є розумними і об'єктивними, а завдання полягає в тому, щоб досягти мети. Європейський суд з прав людини дає аналогічне визначення дискримінації: «Відмінність у поводженні є дискримінаційною, якщо вона «не має об'єктивного і розумного виправдання», тобто якщо вона не переслідує «законної мети» або відсутня «розумна відповідність використовуваних засобів і переслідуваної мети».
Дата оприлюднення відповіді:
17.04.2024 15:19
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
дискримінаційна вимога
Зміст:
Вашою документацією передбачено Наявність на підприємстві інженера з охорони праці. Кваліфікація інженера з охорони праці підтверджується учасником шляхом надання у складі пропозиції сканованої копії кваліфікаційного посвідчення та сертифікату, виданими відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком - інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем (категорією) не нижче базового (згідно вимог стандарту СОУ-С-001:2016 органом із сертифікації персоналу в будівельній галузі згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014). Якими нормами законодавства передбачено обов'язковість наявності у інженера з охорони праці копії кваліфікаційного посвідчення та сертифікату, виданими відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком - інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем (категорією) не нижче базового.
Дата оприлюднення звернення:
17.04.2024 09:50
«Шановний Учаснику, тендерна документація розроблена у відповідності до норм чинного законодавства України. Відповідно до пункту 28 Особливостей, тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей. Згідно зі статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.
Наявності у інженера з охорони праці копії кваліфікаційного посвідчення та сертифікату, виданими відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком - інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем (категорією) не нижче базового, регламентовано Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 №10050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.17 за №1111/30979, затверджено нормативно-правовий акт «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1111-17), в якому окрім іншого регламентовано вимоги до кваліфікації координатора з питань охорони праці, а саме: «координатор з питань охорони праці повинен мати підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво)» (див. абзац 4, пункту 4, Розділу IV). Підтвердження відповідності (продукції, процесів, послуг, систем або персоналу) незалежним органом є не що інше як сертифікація (див. статтю 1., Розділу І, Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»).
Наявність кваліфікації інженера з охорони праці (будівництво), підтвердженої незалежним органом, дає повне право такому сертифікованому персоналу виконувати функції координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (див. Розділ IV «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»).
Виконання вимоги щодо наявності сертифікованих інженерів з охорони праці (будівництво) забезпечує Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі (далі – ОСП БГ) акредитований Національним агентством з акредитації України згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» здійснює, серед іншого, сертифікацію інженерів з охорони праці (будівництво). Система сертифікації ОСП БГ відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17024:2012. Підтвердженням цього є атестат про акредитацію НААУ за №6О032 від 21.11.16 р. (https://ospbg.org.ua/files/docs/attestatosp.pdf) та сфера акредитації до атестату (https://ospbg.org.ua/files/docs/atestat6O032dodatok.pdf).
1. Законодавство України з питань охорони праці. 2. Кодекс законів про Працю. 3. Закон України «Про охорону праці». 4. Нормативно-правові акти з охорони праці. 5. НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (Директива ЄС 92/57). 6. Охорона праці в будівництві. 7. Нормативно-правові акти з охорони праці в будівництві. 8. Технічні регламенти. 9. Європейське законодавство у сфері охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці. 10. Діючі в Україні в якості державних та інших європейських нормативно-правових актів з охорони праці в будівництві (ДСТУ OHSAS 18001, ISO 45001). 11. Ризик-менеджмент у сфері охорони праці в будівництві. Нормативна база для оцінки ризиків (ДСТУ IEC/ISO 31010, ДСТУ IEC/ISO 31000, ISO/IEC Guide 51, ISO 19011).
Дата оприлюднення відповіді:
17.04.2024 14:37
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
дискримінаційна вимога
Зміст:
Ваша документацію містить наступну вимогу Для більш детального ознайомлення з обсягами робіт Учасник повинен здійснити огляд об’єкту. Після обстеження Учасник має надати підписаний закладом Акт огляду. Вимога про акт огляду є дискримінаційною, що підтверджується численними рішеннями АМКУ.
Дата оприлюднення звернення:
17.04.2024 09:52
Добрий день. Данна вимога не є дискримінаційною. Так, як будь-який учасник може здійснити огляд об’єкту в робочі години перед подачею пропозиції для більш детального вивчення об’ємів робіт та формування документів на тендер.
Дата оприлюднення відповіді:
17.04.2024 13:19
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
уточнення
Зміст:
Згдіно вашої вашої відповіді на питання стосовно опоряджувальник будівельний, муляр ви не відповіли на питання про необхідність наявності даних працівників. Оскільки, роботи згідно даної закупівлі цілком можуть виконуватися монтажниками-складальниками металопластикових конструкцій, маляром, штукатуром. І ваша вимога стосовно опоряджувальник будівельний, муляр є дискримінаціною, і порушує принципи здійснення публічних закупівель закріплених у ст.5 Закону України "Про публічні закупівлі". А оскільки не всі потенційні Учасники можуть мати працівників опоряджувальник будівельний, муляр, а також також оскільки роботи згідно даної закупівлі не передбачають обов'язкової наявності таких працівників, ваша вимога є дискримінаційною иа прописана під вашого конкретного Учасника, з яким у вас може бути попередня домовленість
Дата оприлюднення звернення:
18.04.2024 16:29
Добрий день. До тендерної документації будуть внесенні зміни.
Дата оприлюднення відповіді:
19.04.2024 13:15
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
дискримінація
Зміст:
Стосовно акту огляду у відповіді на звернення учасників, ви не обгрунтували необхідність проведення огляду перед подачою пропозиції та надання учасниками акту огляду. Тому, тендерна документація повинна надвати учасникам право ознайомитись з об'єктом, а не зобов'язувати їх. Виключіть дану вимогу.
Дата оприлюднення звернення:
18.04.2024 16:31
Добрий день. До тендерної документації будуть внесенні зміни.
Дата оприлюднення відповіді:
19.04.2024 13:14
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
Дискримінація
Зміст:
Прошу роз'яснити на підставі яких нормативно-правових документів вимагається надавати копію договіру страхування інженера-проектувальнка з страхуванням цивільно-правової відповідальності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності. Які саме події страхування мають бути указані у договорі, та на який термін підписаний договір страхування?
Тендерною документацією вже вимагається надати наказ про відповідальну особу Учасника за якість виконаних робіт.
Враховуючи викладене, потребую прибрати з тендерної документації вимогу про надання копії договору страхування інженера-проектувальника, так як ця вимога є дискримінаційною та прописана під конкретного Учасника.
Дата оприлюднення звернення:
19.04.2024 12:07
Добрий день. До тендерної документації будуть внесенні зміни.
Дата оприлюднення відповіді:
19.04.2024 13:14
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
Ліцензія АВК-5
Зміст:
Шановний Замовнику! Умовами тендерної документації передбаченно надання: "Копія діючої ліцензії на момент подання пропозиції на Учасника торгів на використання програмного комплексу АВК – 5 та відповідний договір на прово користування з актом."
Така вимога замовника щодо наявності у учасника ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 та відповідного договору є потенційно дискримінаційною та може бути оскаржена з наступних підстав:
1. Відповідно до статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі", тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
2. Вимога використовувати конкретний програмний продукт АВК-5 без надання обґрунтованої альтернативи фактично створює переваги для певного кола постачальників, які вже мають таку ліцензію.
3. Закон не встановлює обов'язковості використання саме цього програмного забезпечення для проведення будівельних робіт. На ринку є низка альтернативних рішень для проектування та розрахунків.
4. Антимонопольний комітет України у своїх рішеннях неодноразово визнавав дискримінаційними подібні вимоги замовників щодо використання конкретних торгових марок, програмних продуктів чи обладнання без належного обґрунтування технічної необхідності.
Вимагаємо прибрати данну вимогу!
Дата оприлюднення звернення:
22.04.2024 12:46
Добрий день. До тендерної документації внесені зміни.
Дата оприлюднення відповіді:
22.04.2024 16:35
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
Щодо досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору
Зміст:
Шановний Замовнику!
Тендерною документацією встановлено наступні умови: «На підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору необхідно надати:
3.1. Довідку в довільній формі про виконання аналогічних договорів (не менше двох) із зазначенням предмета закупівлі, номера договору, дати договору, назви замовників, П.І.Б. та контактний номер телефону осіб цих замовників. Під аналогічним договором в контексті даної закупівлі необхідно розуміти договір за предметом закупівлі капітального ремонту заміна вікон закладу освіти».
Різниця в досвіді виконання робіт з «капітального ремонту (заміни вікон)» та «капітального ремонту заміна вікон закладу освіти» є не настільки очевидною та відмінною між собою. Виконання робіт з «капітального ремонту (заміна вікон)» не ставить під сумнів спроможність Учасника виконати роботи з заміни вікон саме в закладі освіти.
Схожа практика визначення поняття «аналогічний договір» була застосована у рішеннях колігії АМКУ від 23.01.2019 №759-р/пк-пз, від 10.12.2019 №18350-р/пк-пз, від 14.06.2017 № 3852-р/пк-пз.
Визначення поняття «аналогічний договір» як договір з предметом «капітальний ремонт заміна вікон закладу освіти», спричинює те, що взяти участь у процедурі закупівлі можуть лише ті учасники, які мають досвід з виконання робіт лише з заміни вікон будівель певного призначення, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання.
Виходячи з вищевикладеного, просимо внести зміни в тендерну документацію, а саме змінити вимогу щодо надання аналогічних договорів з предметом «капітальний ремонт заміна вікон закладу освіти» на аналогічні договори з предметом «капітальний ремонт (заміна вікон)».
Дата оприлюднення звернення:
22.04.2024 15:23
Добрий день. До тендерної документації внесені зміни.
Дата оприлюднення відповіді:
22.04.2024 16:35
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
Щодо кошторисної документації
Зміст:
Шановний Замовнику!
Уточніть, будь ласка, чи потрібно у складі тендерної пропозиції завантажувати кошторисну документацію. І якщо так, то в якому складі повинна бути ця документація.
Дата оприлюднення звернення:
22.04.2024 17:07
Добрий день. Дякуємо за звернення! До тендерної документації внесенні зміни. Данну інформацію можете переглянути в Розділі 3 тендерної документації.
Дата оприлюднення відповіді:
23.04.2024 11:32
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
Група допуску електробезпеки не нижче IV
Зміст:
Шановний замовнику! Стосовно надання групи допуску електробезпеки не нижче IV.
Ця вимога щодо надання великої кількості додаткових посвідчень, протоколів та сертифікатів для інженера з охорони праці під час закупівлі робіт з встановлення вікон є надмірною та потенційно дискримінаційною з наступних причин:
Відповідно до статті 22 Закону "Про публічні закупівлі", тендерна документація повинна містити виключно вимоги, безпосередньо пов'язані із предметом закупівлі.
Вимагання наявності посвідчень з питань пожежної безпеки, допусків з електробезпеки, знання специфічних норм законодавства для виконання робіт з монтажу вікон є невиправданим та непропорційним.
Така надмірна деталізація вимог до окремого працівника, не пов'язана з безпосередніми функціями з виконання предмету закупівлі, необґрунтовано звужує коло потенційних учасників.
У рішеннях Антимонопольного комітету наявні висновки про дискримінаційний характер аналогічних вимог замовників щодо надання значної кількості додаткових документів/сертифікатів працівників без належного обґрунтування.
Вимагаємо прибрати вимогу надання групи допуску електробезпеки не нижче IV з тендерної документації.
Дата оприлюднення звернення:
22.04.2024 17:22
Шановний Учаснику, тендерна документація розроблена у відповідності до норм чинного законодавства України. Відповідно до пункту 28 Особливостей, тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей. Згідно зі статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. А також наголошуємо, що роботи будуть виконуватися у закладі освіти і замовник задля впевненості у якості виконуваних робіт може вимагати підтвердження від потенційних учасників залучення кращих спеціалістів до виконання робіт і нагляду за виконуваними роботами. Також повідомляємо, що Інженер з охорони праці має досконало знати вимоги ПБЕЕС, адже згідно з пп. 1.3.2, 2.1.4 цих правил, фахівці служб охорони праці зобов’язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок. Водночас фахівець з охорони праці не належить до категорії «електротехнічний працівник». Також його робота не пов’язана з обслуговуванням електроустановок. Здійснюючи функції щодо контролю за безпечною експлуатацією електроустановок, він діє як інспектувальна особа. Тому інженер з охорони праці згідно із законодавством повинен мати IV групу з електробезпеки. Вимога ця є обов’язковою, оскільки відповідно до п. 8.2 додатка 8 до НПАОП 40.1-1.21-98 фахівець з охорони праці бере участь в опосвідченні стану безпеки електроустановок. Аналогічні вимоги висунуті і до представників контролюючих органів, які здійснюють нагляд на об’єктах електрогосподарства підприємства.
Зазначаємо, що дискримінація – це утиск або позбавлення прав одних економічних суб'єктів (держав, підприємств, громадян) порівняно з іншими без законних на те підстав. Дискримінація – будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп. Проте не кожна відмінність у ставленні є дискримінацією: вона не буде такою, якщо критерії такої відмінності є розумними і об'єктивними, а завдання полягає в тому, щоб досягти мети. Європейський суд з прав людини дає аналогічне визначення дискримінації: «Відмінність у поводженні є дискримінаційною, якщо вона «не має об'єктивного і розумного виправдання», тобто якщо вона не переслідує «законної мети» або відсутня «розумна відповідність використовуваних засобів і переслідуваної мети».
Дата оприлюднення відповіді:
23.04.2024 15:54
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014
Зміст:
Шановний Замовнику!
ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 - був замінений на новий стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 "Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу".
Отже, вимога посилатися на ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 є некоректною, оскільки цей стандарт наразі втратив чинність і замінений новою версією 2019 року.
Вимогам вже недіючого стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 може розцінюватися як невиправдана та дискримінаційна вимога, адже на практиці жоден орган з сертифікації персоналу наразі вже не зможе видати такий сертифікат згідно застарілої редакції стандарту.
Також звертаємо Вашу увагу, що заміна вікон не потребує постійної присутності такого фахівця на об'єкті, у рішеннях Антимонопольного комітету наявні висновки про дискримінаційний характер аналогічних вимог замовників щодо надання значної кількості додаткових документів/сертифікатів працівників без належного обґрунтування. Вимагаємо замінити данну вимогу на проходження загального курсу з ОП працівників, що буде залучено до виконання робіт.
Дата оприлюднення звернення:
23.04.2024 14:20
До тендерної документації внесені зміни.
Дата оприлюднення відповіді:
14.05.2024 17:37
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
Антикорупційна програма
Зміст:
Шановний Замовнику!
Вимога про надання копії антикорупційної програми учасника та наказу про призначення уповноваженої особи з її реалізації для закупівлі на 2 млн грн є надмірною та такою, що може розцінюватись як дискримінаційна.
Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" обов'язок щодо розробки та впровадження антикорупційних програм поширюється на юридичних осіб, які:
1) є учасниками передприватизаційних процедур, пов'язаних з корпоратизацією;
2) здійснюють діяльність з управління об'єктами державної, комунальної власності;
3) є учасниками процедур закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", вартість яких перевищує 20 мільйонів гривень.
Таким чином, для закупівлі на суму 2 млн грн учасники НЕ зобов'язані мати антикорупційну програму та окрему посадову особу з її реалізації.
Така вимога необґрунтовано обмежує коло потенційних учасників та створює дискримінацію для тих, хто не має антикорупційної програми через незастосовність цього обов'язку.
Антимонопольний комітет України у своїх рішеннях неодноразово визнавав аналогічні вимоги замовників щодо антикорупційних програм для невеликих закупівель дискримінаційними.
Вимагаємо прибрати данну вимогу з тендерної документації.
Дата оприлюднення звернення:
23.04.2024 14:48
Шановний учасник! У розділі 3 тендерної документації зазначено наступне: "Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. У разі відсутності документів, що не передбачені законодавством для учасників та які вимагаються тендерною документацією, учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності із вказанням причини та посиланням на нормативні акти.
Дата оприлюднення відповіді:
23.04.2024 15:59
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
Інженер з ОП
Зміст:
Шановний Замовнику!
Щодо вимог до наявності у учасника інженера з охорони праці з відповідними кваліфікаційними посвідченнями та сертифікатами для виконання робіт з встановлення вікон, хочемо звернути Вашу увагу на потенційну надмірність та дискримінаційність таких вимог.
1. Відповідно до ст. 22 Закону України "Про публічні закупівлі" тендерна документація не повинна містити дискримінаційних вимог, не пов'язаних безпосередньо з предметом закупівлі.
2. Антимонопольний комітет України у численних рішеннях (наприклад, №290-р/пк-пз від 24.03.2021р.) визнавав вимоги замовників щодо наявності спеціальних кваліфікаційних сертифікатів з охорони праці для окремих працівників під час закупівель будівельних робіт надмірними та дискримінаційними без належного обґрунтування.
3. Враховуючи характер робіт з встановлення вікон, наявність штатного інженера з охорони праці з високим рівнем кваліфікації та спеціальними сертифікатами є невиправданою вимогою. Достатньо забезпечити залучення кваліфікованого фахівця з охорони праці на етапі оцінки ризиків та складання плану безпеки робіт.
4. У нашій компанії функції інженера з охорони праці виконує посадова особа - головний інженер, який пройшов належне навчання з загального курсу з охорони праці, що підтверджується відповідним свідоцтвом. Вважаємо це цілком достатнім для забезпечення безпечного виконання робіт з встановлення вікон.
З огляду на викладене, просимо виключити або суттєво переглянути надмірні вимоги щодо кваліфікації інженера з охорони праці з метою забезпечення недискримінаційних умов для потенційних учасників торгів.
Сподіваємось на Ваше об'єктивне та обґрунтоване рішення. У разі відмови - змушені будемо звернутись до АМКУ.
Дата оприлюднення звернення:
24.04.2024 13:38
До тендерної документації внесені зміни.
Дата оприлюднення відповіді:
14.05.2024 17:37
Звернення:
За тендером : Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тема:
Істотні умови
Зміст:
Шановний замовник! Детально вивчивши проекто договору хочу звернути Вашу увагу на такі питання:
У п. 7.1 визначено наступне: "7.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються з Підрядником в національній валюті України на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 120 календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. "
Така умова в проекті договору щодо можливості затримки оплати виконаних робіт до 120 календарних днів у разі затримки бюджетного фінансування є проблемною та потенційно незаконною з наступних причин:
1. Відповідно до статті 23 Закону "Про публічні закупівлі" договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням практики застосування законодавства.
2. Стаття 628 Цивільного кодексу України встановлює, що договір є оплатним, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства. Тобто передбачається своєчасна оплата за виконані роботи.
3. Відстрочка платежу на 120 днів без обумовлення вичерпних підстав для цього є надмірною та такою, що ставить підрядника у явно нерівне становище порівняно із замовником.
4. Антимонопольний комітет України у низці рішень визнавав незаконними умови договорів, які передбачали необмежену відстрочку платежу для однієї зі сторін як таку, що порушує принцип рівноправності сторін (https://bit.ly/3V9y9xD).
5. Бюджетний кодекс регулює питання наявності та використання бюджетних коштів замовником, але не надає права встановлювати будь-які довільні відстрочки по оплаті робіт підрядникам.
Крім того у п. 13.2 зазначено наступне : Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини зобов’язань за Договором у таких сумах:
- за порушення строків початку виконання робіт згідно п. 6.1. цього Договору стягується пеня у розмірі 0,2 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;
- у випадку ненадання інформації (довідок) про хід виконання умов Договору на вимогу Замовника або порушення строків їх надання, згідно п. 6.4. цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф сумі 10 000 (десять тисяч) грн. за кожний випадок ненадання інформації (довідок) або порушення строків їх надання.
- за порушення строків закінчення виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,2 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;
- у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками;
- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації, підрядник сплачує штраф у сумі 10 000 (десять тисяч) грн. за кожний день затримки;",
Такий підхід щодо встановлення досить жорстких штрафних санкцій за різні види порушень є доволі спірним з точки зору законності та виправданості:
Відповідно до статті 231 Господарського кодексу України сторони мають право встановлювати штрафні санкції за порушення умов договору. Однак розмір таких штрафів має бути обґрунтованим і пропорційним відповідно до вимог закону та судової практики.
Антимонопольний комітет у низці рішень визнавав надмірними і такими, що обмежують конкуренцію, умови договорів про стягнення штрафів.
Штраф 10 000 грн за кожен день прострочення усунення недоліків є необґрунтовано високим і може розцінюватись як порушення принципу свободи договору.
Накладення одночасно пені та штрафів за одне порушення (прострочення) є невиправданим подвійним стягненням.
Просимо внести зміни у цей пункт договору!
Також вимагаємо прибрати пункт договору 17.3, який посилається на частину 3 статті 631 Цивільного кодексу України щодо застосування умов договору до відносин, які виникли між сторонами до моменту його укладення, є достатньо спірним та таким, що навряд чи може застосовуватись у договорах про публічні закупівлі за бюджетні кошти.
Згідно із ч. 3 ст. 631 ЦК України сторони мають право погодити, що умови договору поширюються на відносини між ними, які виникли до його укладення. Однак ця норма розрахована переважно на приватноправові відносини між рівноправними сторонами.
У сфері публічних закупівель замовник не може довільно застосовувати норми ЦК України, які фактично надають односторонні преференції одній із сторін.
Відповідно до ст. 23 Закону "Про публічні закупівлі" договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів з урахуванням практики застосування законодавства.
Антимонопольний комітет України у низці своїх рішень визнавав незаконними спроби замовників включати до договорів про закупівлю умови, які підміняють чи змінюють норми спеціального законодавства про публічні закупівлі.
І останім пунктом просимо внести відповідні зміни у п. 17.7 !
Цей пункт договору є некоректним та таким, що суперечить принципам недискримінації та рівного ставлення до учасників під час публічних закупівель. Ось чому:
На етапі підготовки тендерної документації та проекту договору замовник не може передбачати та зазначати конкретний статус оподаткування майбутнього переможця торгів.
Це фактично створює дискримінацію для учасників залежно від їх системи оподаткування, яка не має відношення до предмету закупівлі та здатності виконати роботи належним чином.
Відповідно до статті 22 Закону "Про публічні закупівлі" тендерна документація не повинна містити дискримінаційних вимог щодо учасників.
Аналогічні випадки зазначення замовником у договорі конкретної системи оподаткування учасника розглядались Антимонопольним комітетом і визнавались такими, що створюють дискримінацію (наприклад, рішення № 652-р/пк-пз від 28.07.2022).
Включення такого пункту до проекту договору також вводить в оману учасників щодо їх рівності перед замовником.
У разі перемоги учасника-платника єдиного податку, цей пункт договору буде невідповідним та може стати підставою для відмови замовника від підписання договору.
Дата оприлюднення звернення:
24.04.2024 13:59
До тендерної документації внесені зміни.
Дата оприлюднення відповіді:
14.05.2024 17:37
Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (Заміна вікон) (Підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів №308 Деснянського району міста Києва)
Тендер:
UA-2024-04-12-010833-a
Кваліфікований електронний підпис накладено.
За лотом
Дата оприлюднення з часом
28.05.2024 12:55
Кінець періоду оскарження з часом
08.06.2024 00:00
Стан
виконано
Неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель
пп.2 п.50 Постанови 1178
Документи відміни
Перелік вимог порожній. Якщо Ви бажаєте подати вимогу
Увійти
або
Підписатися.
Торги відмінено
Очікувана вартість
2 000 000
грн.
Період подання пропозицій
до
20.05.2024 00:00
Замовник:
Школа І-ІІІ ступенів № 308 Деснянського району міста Києва
Контактний телефон:
380689838359
Отримати довідку МВС
Статус
Торги відмінено
Очікувана вартість
2 000 000
грн.
Період подання пропозицій
до
20.05.2024 00:00
Замовник:
Школа І-ІІІ ступенів № 308 Деснянського району міста Києва
Контактний телефон:
380689838359
Розрахунок вартості скарги
Вартість оскарження :
0
грн.
Сформувати рахунок
Рекомендована сума для поповнення
2040
, але Ви можете поповнити рахунок на іншу суму
Електронний підпиc
Підпис вірний
Підписувач:
ЦСК:
Серійний номер:
Час підпису:
Перегляд документу
Вибірка з ЄДРПОУ
label__
value__
